首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
admin
2012-07-29
26
问题
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工。因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3天。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买。因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
选项
答案
该工程可得到的工期补偿为3天,关键工作中,基础工程工期的延误已获得工期索赔,主楼主体工程工期延长3天,而装饰装修工程工期缩短了1周,其余非关键工作的工期延误对总工期无影响,总工期缩短了4天,故工期奖励对应的天数为4天,工期奖励款为4×2 500=10 000(元)。
解析
主要考查工期补偿和工期奖(罚)款计算。该工程由于事件1中地质条件的变化可得到的工期补偿为3天。关键工作中,基础工程工期的延误是已获得工期索赔,主楼主体工程工期延长3天,而装饰装修工程工期缩短了1周,其余非关键工作的工期延误对总工期无影响,总工期缩短了4天,故工期奖励对应的天数为4天,工期奖励款为4×2 500=10 000(元)。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZnulFFFM
本试题收录于:
招标采购合同管理题库招标师分类
0
招标采购合同管理
招标师
相关试题推荐
±工合成材料试验的试样应在同一样品中截取()。
级配碎石配合比设计以合成集料的CBR值作为强度控制指标()。
路用粗集料的力学性质主要指抗压碎能力和()。
锚杆、锚定板和加筋土挡土墙距面板()范围以内的压实度实测项目是关键项目。
实验室人员的下列()活动都需要制定系列程序来加强管理。
下列()情况属于报告签字人不具备资格。
下列()申请人有权向省级以上质量技术监督部门提出质量鉴定申请。
如果检测报告已经签发后,需要进行实质性修改,修订的检测报告需()。
确认校准后仪器设备是否满足要求的依据是()。
随机试题
个人品德是指个人依据一定的道德原则规范行动时所表现出来的稳固的倾向和特征。关于个人品德的形成,有不同的观点。下列观点中正确揭示了个人品德形成过程和规律的是()
Longafterthe1998WorldCupwaswon,disappointedfanswerestillcursingthedisputedrefereeing(裁判)decisionsthatdeniedvic
某患者腰痛伴右下肢放射痛反复发作,与劳累有关,咳嗽、用力排便时可加重疼痛。查体:右直腿抬高试验40°阳性,加强试验阳性;X线片示L4—L5椎间隙变窄。可完金排除的诊断是()
男,35岁。因刷牙时牙龈出血就诊。检查:牙龈颜色发红,龈袋深2mm,舌侧有龈下牙石,探诊后出血。该患者的CPI指数计分为()
关于民事诉讼的裁定,下列哪一选项是正确的?
FIDIC合同条件中约定,因承包商的责任延误竣工时,损害赔偿金为每天1万元,该合同工程的总金额为300万元,而承包商该竣工工程的合同价为15万元,延期竣工天数为30天,合同中还约定最高赔偿限额为20万元,则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。
如果把进度偏差与投资偏差联系起来,则进度偏差可表示为()与已完工程计划投资的差异。
下列属于项目贷款的用途的有()。
为了接受社会监督,公安部于1999年5月10日发出了《关于在全国公安机关普遍实行警务公开制度的通知》,决定在全国公安机关普遍实行警务公开制度。()
可以由全国人大罢免的国家领导人员的有()。
最新回复
(
0
)