首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下
背景资料: 某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下
admin
2020-03-02
20
问题
背景资料:
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:业主未能按时提供出全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?
选项
答案
针对事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任,而工作A位于关键线路。 针对事件2不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。 针对事件3可以提出费用补偿要求,因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。 针对事件4可以提出费用和工期补偿要求,因设计变更责任在业主,且工作F位于关键线路。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Z8SPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号),水利工程建设项目实行()管理。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007,采用电力起爆方法开挖隧洞,装炮时,可在30m以外用()照明。
水利水电工程施工详图交施工单位施工前应经()审核。
水闸闸墩混凝土的抗渗等级为W4,表示该混凝土抵抗静水压力的能力为()。
【背景资料】某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:事件一:项目法人委托该工程质量监督机构对大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规
【背景资料】某建设单位项目部承揽某一土坝工程施工任务。为加快施工进度,该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实3个主要工序组建专业施工队施工,并将该坝面分为3个施工段组织流水作业。已知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间见表1(单位:d)。为编制工程施
【背景资料】某建设单位项目部承揽某一土坝工程施工任务。为加快施工进度,该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实3个主要工序组建专业施工队施工,并将该坝面分为3个施工段组织流水作业。已知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间见表1(单位:d)。为编制工程施
【背景资料】某建设单位项目部承揽某一土坝工程施工任务。为加快施工进度,该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实3个主要工序组建专业施工队施工,并将该坝面分为3个施工段组织流水作业。已知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间见表1(单位:d)。为编制工程施
随机试题
现代教育的终身
A.111In-奥曲肽显像B.11C-蛋氨酸C.18F-FHBGD.99mTc-AnnexnVE.99mTc-HL91乏氧显像剂是
A.主承托区B.副承托区C.边缘封闭区D.缓冲区E.翼缘区相对于下颌全口义齿而言,内、外斜嵴及牙槽嵴上的一切骨突区属于
电梯安装施工过程中,电梯安装单位应当服从()对施工现场的安全生产管理,并订立合同,明确各自的安全责任。
收入是指企业所从事的活动中,会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。 ( )
企业对固定资产清理进行核算时,可能涉及到的会计科目有()。
下列关于杜邦分析体系的说法中,不正确的是()。
在幻灯片放映时,下列操作中,不能进入下一张幻灯片的是()
A地甲公司与B地乙公司签订一份书面购销合同,甲公司向乙公司购买冰箱200台,每台价格是1500元。双方约定由乙公司代办托运,甲公司在收到货物后的10日内付款,合同的违约金为合同价款的10%,并且约定了因合同发生纠纷由合同签订地C地的法院管辖。但是,
我国社会主义初级阶段的所有制结构中处于主导地位的是
最新回复
(
0
)