首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同,合同工期为8个月,工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计,不考虑间歇时间)
背景资料: 承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同,合同工期为8个月,工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计,不考虑间歇时间)
admin
2019-04-09
28
问题
背景资料:
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同,合同工期为8个月,工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计,不考虑间歇时间),见下表。
工程施工中发生如下事件:
事件一:由于承包部分施工设备未按计划进场,不能如期开工,监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后,承包人采取赶工措施,A工作按期完成,由此增加费用2万元。
事件二:监理人在对闸底板进行质量检查时,发现局部混凝土未达到质量标准,需返工处理。B工作于2013年1月20日完成,返工增加费用2万元。
事件三:发包人负责闸门的设计与采购,因闸门设计变更,D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场,且增加安装与调试费用8万元。
事件四:由于桥面板预制设备出现故障,F工作于2013年5月20日完成。
除上述发生的事件外,其余工作均按该进度计划实施。
问题
依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额,并说明理由。
选项
答案
(1)承包人可向发包人索赔工期0天,索赔费用8万元。 (2)理由如下: ①事件一,承包人责任,不能索赔赶工费用。 ②事件二,B工作延误5天,承包人责任,不能索赔工期和费用。 ③事件三,D工作延误10天,发包人责任,但D工作总时差是25天,未超过总时差,故不可索赔工期,可以索赔费用8万元。 ④事件四,F工作延误20天,承包人责任,不能索赔工期。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YsxPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据有关规范和规定,水利工程建设项目施工监理在施工准备阶段的监理工作基本内容是,检查开工前由发包人准备的施工条件和承包人的施工准备情况。下列不属于检查开工前承包人的施工准备情况的是()。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),工程建设项目施工评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()。
下列()是确定混凝土拌合设备容量和台数时要考虑的内容。
土石坝下游排水导渗的常用方法有()。
模板拆除应在混凝土达到规定强度,经()同意后,方可拆模。
()不是混凝土入仓铺料的方法。
护脚工程施工中常采用的做法有()。
根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288—2003)(以下简称《规范》),水利工程建设项目施工监理的主要工作方法是()。
下列选项中,属于水利工程质量监督主要内容的是()。
《水利水电工程施工质量评定表》(试行)表1~表7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由复核质量的()填写。
随机试题
X线胸部后前正位照片中,左上肺动脉最佳密度范围是
患者女,54岁。因吞咽疼痛行喉镜发现梨状窝新生物,取部分新生物送检,则病检中不可能存在的原发肿瘤组织学类型是
用地西泮止惊最恰当的途径是
袋深5mm,附着龈较窄,牙槽骨水平吸收,骨形态尚可,应选右下第一磨牙颊侧根分叉病变Ⅱ度,且部分根分叉暴露,附着龈较窄,应选
药品零售企业销售药品时开具销售凭证的内容至少应包含
近年来,社会中出现的种种违背诚实信用原则的现象。如2002年,经人介绍,北京某商贸公司打算购买某企业欲出售的一套房屋,双方商定了价格、签订房屋买卖合同的时间。可过了没多久,售房企业就将该套房屋以更高的价格卖给了别人。为此,商贸公司要求售房企业承担违约责任赔
合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖,以解决双方争议纠纷。
新增并设置指定工资项目。工资表名:公司人员项目名称:费用补贴类型:数字长度:10小数:2
判断时距法指的是任何一项决策,其决策效果需要经过一段时间才能体现出来。根据上述定义,下列情形涉及判断时距法的是()。
PASSAGEFOURWhat’sthebesttitleforthispassage?
最新回复
(
0
)