首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施
背景材料: 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施
admin
2016-05-06
22
问题
背景材料:
某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。
在实施过程中,发生了如下事件:
事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天:
事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元/天;
事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(O号台身)实际时间比计划时间拖延15天,造成施工单位经济损失1600元/天。
问题:
分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。
选项
答案
事件一中,工作D为非关键工作,总时差为10,其中总工期的影响是误期8—10=一2天,无影响。 事件二中,工作F为关键工作,其中总工期的影响是误期8天。 事件三中,工作E为非关键工作,总时差为10,其中总工期的影响是误期15—10=5天。 施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求,不能就事件二导致的工期延误提出工期 补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为max{一2,5}=5天。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YhtPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
长隧道及采用大型掘进机械施工的隧道,宜采用()导向。
《公路工程国内招标文件范本》分三卷,其中第三卷是( )。
公路工程注册建造师施工管理签章文件中,()是建造师为完成施工项目代表承包人与外部签订的经营合同。
关于分包合同管理说法不正确的是()
目前,广泛应用于防止路面裂缝的土工合成材料主要是( )。
预应力混凝土施工中,当施工中预应力筋需要超张拉或计入锚圈口预应力损失时,可比设计要求提高(),但在任何情况下不得超过设计规定的最大张拉控制应力。
( )是设置在底基层与土基之间的结构层,起到排水、隔水、防冻、防污等作用。
【背景资料】某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:(1)工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;(2)工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;(3
【背景资料】某高速公路M合同段,路面采用沥青混凝土,路线长19.2km。该路地处平原地区,路基横断面以填方3~6m高的路堤为主,借方量大,借方的含石量40%~60%。地表层以黏土为主,其中K7+200~K9+800段,地表层土厚7~8m,土的天然
随机试题
阳羡词派
生产预算中“预计生产量”的计算公式正确的是()
仲裁委员会作出仲裁裁决后,一方当事人不服仲裁裁决,向人民法院提出申请,请求撤销裁决,下面说法正确的是()。
已知3维列向量α,β满足αTβ=3,设3阶矩阵A=βαT,则()。
教师职业道德与道德所共有的特征是()
FTA
设有下列二叉树:对此二叉树中序遍历的结果为______。
Therearestoriesandadsin~it.Thereareworkersinit.
A、stoppedB、easedC、relievedD、improvedB本题考核的知识点是动词。从答案层面上看,这是典型的同义选项,2选1。A项表示“停止”;B项表示“减轻”;C项表示“减轻”;D项表示“改善”。根据句意,B、C都符合,但C是及物
【B1】【B10】
最新回复
(
0
)