某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示，并经监理工程师批准执行。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划做调整。问题：该计

admin2010-03-16 35

问题某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示，并经监理工程师批准执行。

由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划做调整。
问题：
该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：①施工机械停滞费；②机上操作人员人工费；③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?

选项

答案(1) 补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。 (2) 补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。 (3) 窝工补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XY9cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()应当是取得监理资质证书、具有法人资格单位，并经工商行政管理机构核准登记注册，可以从事监理活动的企业。

设备工程项目由多方投资的，其投资实体是()。

订立设备工程监理服务合同的条件主要包括()。

()为委托人的具体分类。

中国企业与外国企业签订引进设备合同，必须遵守()。

设备采购合同涉及运输而没有约定设备交付地点的，()为设备交付地点。

新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有()；

新黄皮书规定，承包商关于承包商文件应承担的义务是()。

从()起，在符合工程所在国法律规定范围内，每项工程设备和材料均应成为雇主的财产，而不得有留置权和其他阻碍。

承包商应当至少提前()天将各分包商承担工作的拟定开工日期和该项工作在现场的开工日期，通知工程师。

Ksp称作溶度积常数，()与该常数的大小有关。

(2003年第84题)下列哪种疾病与胃癌发病无关

男性，32岁，稍长距离步行后右小腿疼痛，肌肉抽搐而跛行，稍休息后症状消失．平时感右足发凉，怕冷，有麻木感。右足背搏动减弱，最可能的诊断是

A、申脉B、环跳C、照海D、足临泣E、悬钟位于外踝高点上3寸，腓骨前缘的腧穴是

实现产品差异化的方法主要有()。

各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。()

如果金银的法定比价为1：20，而市场比价为1：15，按照格雷欣法则，那么这时充斥市场的将是()。

在航空运输中，如果旅客的人身伤亡完全是由于旅客的本人的健康状况造成的，承运人承担部分责任。()

奥苏伯尔提出，进行有意义学习必须具备的条件有()。

A、工作B、请假C、办生日会D、邀请经理B通过男的的话，我们可以判断女的现在在公司，而“我能不能早点儿回家”说明女的在请假。