首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路在施工过程中发生了以下事件: 事件1:施工过程中发生下列事件,承包人提出索赔要求: (1)开工后由于征地拆迁的问题,施工受到当地群众的阻挠。 (2)基坑开挖的时候,发现地下水位过高,挖土排水困难,增加了基坑支护费用。
某公路在施工过程中发生了以下事件: 事件1:施工过程中发生下列事件,承包人提出索赔要求: (1)开工后由于征地拆迁的问题,施工受到当地群众的阻挠。 (2)基坑开挖的时候,发现地下水位过高,挖土排水困难,增加了基坑支护费用。
admin
2022-03-24
23
问题
某公路在施工过程中发生了以下事件:
事件1:施工过程中发生下列事件,承包人提出索赔要求:
(1)开工后由于征地拆迁的问题,施工受到当地群众的阻挠。
(2)基坑开挖的时候,发现地下水位过高,挖土排水困难,增加了基坑支护费用。
(3)某隐蔽工程前经监理工程师检查验收合格,然后覆盖,但某日有人举报该隐蔽工程存在偷工减料质量问题,监理工程师要求承包人再揭露该隐蔽工程重新检验,检验后质量符合规范要求,并重新覆盖。
(4)招标时候业主提供了采石场和运距,但施工中发现石料不合格,承包人重新选择采石场,但运距增加,运费提高。
事件2:在路基施工过程中,遇有下列原因使工期拖延:
(1)业主拟将某段路基改为高架桥(处于关键线路上),在书面通知承包人两个月后才下发正式文件和变更图纸。
(2)在土方开挖(处于关键线路上)过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石。
(3)6~8月份施工时遇到季节性降雨,雨量与往年相近。
(4)工程开工后发现业主指定的取土场经取样试验,不能用于路基填筑(处于关键线路上),必须重找借土场,为此花费了7天时间。
问题:
对于事件2中承包人就各项事件提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。监理工程师应如何处理?
选项
答案
(1)索赔合理,应予受理。 (2)索赔合理,应予受理。 (3)索赔不合理,应予拒绝。 (4)索赔不合理,应予拒绝。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XK4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任。
因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行,发包人不要求支付工程的,承包人应承担()。
工期可以顺延的根本原因在于()。
工程勘察委托任务的工作范围不包括()。
《招标投标法》要求必须招标的项目是()。
在监理招标中,下列不属于对投标人的资格审查的是()。
最常用的担保方式是()。
设备工程建设项目的“三大控制”,通常由()依据合同实施管理。
设备工程设计合同中,设计人的义务有()。
( )是一种委托合同,在设备工程监理过程中,许多具体工作的权限和职责是通过委托合同来获得的。因此,设备工程监理的有关人员应当掌握委托合同的基本内容。
随机试题
以下部位神经支配的对应关系是A.C2~3B.C4C.C5~7D.C8~T2E.T4~5支配乳头水平的是
李某向王某借款200万元,由赵某担保。后李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案。王某将李某和赵某诉至法院,要求偿还借款。赵某认为,若李某罪名成立,则借款合同因违反法律的强制性规定而无效,赵某无需承担担保责任。法院认为,借款合同并不因李某犯罪而无效,判决李某和赵
下列哪些选项应按非法拘禁罪定罪论处?()
“节能篇(章)”中应该包括的内容有()。
或者被告是有罪的,或者他是疯子;如果他有罪,则他应该被处死;如果他是疯子,则他应该永远接受住院治疗;如果证据不够有力,则被告不应该被处死。现知,证据不够有力。那么根据已知条件可以推知:
A.动作电位B.阈电位C.局部电位D.静息电位E.后电位兴奋性突触后电位是
甲在强制戒毒所戒毒时,无法抗拒毒瘾,设法逃出戒毒所。甲径直到毒贩陈某家,以赊账方式买了少量毒品过瘾。后甲逃往乡下,告知朋友乙详情,请乙收留。乙让甲住下(事实一)。甲对陈某的毒品动起了歪脑筋,探知陈某将毒品藏在厨房灶膛内。某夜,甲先用毒包子毒死陈某的2条看门
A.条件(1)充分,但条件(2)不充分B.条件(2)充分,但条件(1)不充分C.条件(1)和条件(2)单独都不充分,但条件(1)和条件(2)联合起来充分D.条件(1)充分,条件(2)也充分E.条件(1)和条件(2)单独都不充分,条件(1)和条件(2
根据下面的数据段定义: DSEG SEGMENT ADW 3456H BDB 78H CEQU A+1 DSEG ENDS C的内容为______。
下列程序段执行后,内存变量s1的值是s1=”network”s1=stuff(s1,4,4,”BIOS”)?s1
最新回复
(
0
)