背景资料某高速公路N合同段段路基工程施工，工期18个月，其中K23+200-K32+200路段以填方为主，合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38-49之间)，在较远地带分布有膨胀土、沼泽土、盐渍土、有机土、粉土、砂性土等。出于控制造价的考虑，业主

admin2011-02-09 30

问题背景资料
某高速公路N合同段段路基工程施工，工期18个月，其中K23+200-K32+200路段以填方为主，合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38-49之间)，在较远地带分布有膨胀土、沼泽土、盐渍土、有机土、粉土、砂性土等。出于控制造价的考虑，业主要求就地取材。为此，施工单位针对高液限土填筑路堤做了试验路段，以确定其最大干密度和松铺厚度等指标．
场地清理完毕后，对路基横断面进行测量放样，动力触探，并绘制出横断面图，提交监理工程师复测，确认后开始填筑路基。
施工单位严格按照试验路段提供的数据指导施工，经过2个月的填筑，发现按试验路段数据控制施工，施工周期K(每层的填筑周期超过5d，在雨期，填筑周期达到15d以上)，无法满足工期要求．业主在了解情况后，书面要求监理工程师指示施工单位在半个月后变更路堤填料．经过现场考查并征得监理工程师同意和设计单位确认后，选择了粉土与砂性上两种路堤填料,施工单位随即组织施工.在路堤施工中，采用一层粉土，一层砂性土，交错分层水平填筑，每层压实厚度22cm左右；碾压时，采用纵向分行进行，直线段由中间向两边，曲线段由外侧向内侧的方式进行碾压。
由于变更后取用的路堤填料需增加较长运距，而在合同中没有该变更的价格，整个工程完工后，施工单位向业主提出了变更工程价款的报告。
问题
施工单位提出变更工程价款的时间是否符合相关规定?说明理由.

选项

答案不符合相关规定。因为按照规定，工程变更发生后，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告。承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项工程变更不涉及合同价款的变更。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/URHwFFFM

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

注浆控制中的注浆状况(参数)控制，包括注浆压力与()控制。

箱涵顶进施工中，以下安全措施正确的是()。

拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案，采取()等措施，并向有关部门报告。

在桥梁施工时，模板支架、脚手架的搭设和拆除的施工队伍应符合()等项要求。

从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有工程所在地法定部门核发的()，承担相应等级的爆破拆除工程。

土工合成材料施工质量检验基本要求，正确的有()。

高温期施工水泥混凝土路面时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于()h。

泥质防水层施工，应在操作过程中确保掺加膨润土数量准确，拌合均匀，机拌不能少于()遍，含水量最大偏差不宜超过2％，振动压路机碾压控制在4～6遍，碾压密实。

按敷设方式分类，热力管道直接埋设在地下，无管沟的敷设叫做()。

燃气管道穿越铁路和高速公路时，燃气管道外部应加套管并提高()。

为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院作出裁定的时间是()。

糖尿病酮症酸中毒晚期的症状包括【】

查出的真阳性例数是可以查出的阴性例数是

从企业采购成本形成来看，以预定成本限额为目标的成本控制是企业追求的经营目标。()

关于WiFi，下列说法错误的是：

有以下程序intfa(intx){returnxx;}intfb(intx){returnxx*x;}intf(ing(f1)(),int(f2)(),intx){returnf2(x)-f1

在“学生”报表中有一文本框控件，其控件来源属性设置为“=count(*)”，则正确的叙述是

公路工程管理与实务

一级建造师

注浆控制中的注浆状况(参数)控制，包括注浆压力与()控制。

箱涵顶进施工中，以下安全措施正确的是()。

拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案，采取()等措施，并向有关部门报告。

在桥梁施工时，模板支架、脚手架的搭设和拆除的施工队伍应符合()等项要求。

从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有工程所在地法定部门核发的()，承担相应等级的爆破拆除工程。

土工合成材料施工质量检验基本要求，正确的有()。

高温期施工水泥混凝土路面时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于()h。

泥质防水层施工，应在操作过程中确保掺加膨润土数量准确，拌合均匀，机拌不能少于()遍，含水量最大偏差不宜超过2％，振动压路机碾压控制在4～6遍，碾压密实。

按敷设方式分类，热力管道直接埋设在地下，无管沟的敷设叫做()。

燃气管道穿越铁路和高速公路时，燃气管道外部应加套管并提高()。

为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院作出裁定的时间是()。

糖尿病酮症酸中毒晚期的症状包括【】

查出的真阳性例数是可以查出的阴性例数是

从企业采购成本形成来看，以预定成本限额为目标的成本控制是企业追求的经营目标。()

关于WiFi，下列说法错误的是：

有以下程序intfa(intx){returnx*x;}intfb(intx){returnx*x*x;}intf(ing(*f1)(),int(*f2)(),intx){returnf2(x)-f1

在“学生”报表中有一文本框控件，其控件来源属性设置为“=count(*)”，则正确的叙述是

有以下程序intfa(intx){returnxx;}intfb(intx){returnxx*x;}intf(ing(f1)(),int(f2)(),intx){returnf2(x)-f1