某公路跨线桥工程，按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工合同，基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑(设计文件未显示有供水管道)，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天为确保继

admin2022-03-24 26

问题某公路跨线桥工程，按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工合同，基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑(设计文件未显示有供水管道)，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为该事件对其造成较大损失，于是按合同条款规定的程序提出索赔要求。
问题：
由此引起的损失费用项目有哪些?

选项

答案费用损失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用(包括保函、利息等)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Sx4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括()。

设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内，作出索赔处理决定书。

关于监理合同的协调管理说法正确的是()。

()，是指当事人由于违反了法律规定的义务，而应当承担的法律后果。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

保险合同是一种()的保障性合同。

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品，其发表权、著作权中的财产权的保护期为()年。

某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应()。

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目，其中总投资在()万元以上必须招标。

建设社会主义市场经济体制后，国家计划的作用随之消失。()

A．吹冷风B．缩短工作时间C．远距离操作D．穿戴个人防护服装E．加强营养对炼钢炉前操作工防热辐射作用最有效的防护措施是

钢筋混凝土预制桩开始打桩时，桩锤落距宜低，一般为()mg使桩能正常沉入土中。

设A=，则秩r(AB-A)等于()。

根据《税务行政复议规则》，纳税人对税务机关()的行为不服，可以不经复议直接向法院提起行政诉讼。

菲利普斯曲线说明了货币政策之间存在矛盾的是()。

开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代。开创了我国改革开放的全新局面的会议是

在Oracle系统中，()包括数据库缓冲存储区、日志缓冲区和共享池。

TheSwedishAcademycongratulatesyou.Icallonyoutoacceptthe2012NobelPrizeforLiteraturefromthehandofHisMajesty

Praise,iftoomuchcanleadtoanunexpectedeffectoppositetooutintention.It’swisetodiscussWitholderchildrenonhow