首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同;合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。 乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。
背景材料 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同;合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。 乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。
admin
2016-01-11
25
问题
背景材料
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同;合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。
乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:
施工过程中发生了如下事件:
【事件一】在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
【事件二】辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
【事件三】在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。
【事件四】因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
【事件五】鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施工使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
选项
答案
该工程可得到的工期补偿为3天。关键工作中,基础工程工期的延误已获得工期索赔,主楼主体工程工期延长4天,而装饰装修工程工期缩短了1周,其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响,总工期缩短了3天,故工期奖励对应的天数为3天,工期奖励款为3天×2500元/天=7500元。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/PEtPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据公路工程陆上作业安全技术要求,对机械车辆在危险地段作业时的要求是()。
关于钢板桩围堰施工的说法,错误的是()。
粒料基层的施工中,未筛分碎石的含水量较最佳含水量宜大于( )左右。
冬期施工时,必须对机械做好()工作。
关于级配碎石基层施工的说法,正确的是()。
下列关于农村公路路线设计有关规定的叙述,不正确的是()。
下面的排水设施中,既能用于地下排水,又能适用于地面排水的是()。
桥梁建筑高度是指()。
建筑室外装饰装修工程的施工一般应采用( )的流向,高层建筑采取措施后可分段施工。
对在正常使用条件下建设工程的最低保修期限叙述正确的有( )。
随机试题
配制聚合物时清水温度不要超过()。
患者,女性,29岁。初产后30天,哺乳,右乳肿块伴胀痛3天,疼痛加重伴畏寒发热1天。查体:T38.5℃,全身情况可,右乳外上皮肤轻度发红,皮温略高,可扪及增厚块4cm×5cm×6cm,边界不清楚,压痛,质地韧硬,无波动感,右腋下扪及肿大的淋巴结,质地软,活
奶牛,3岁,精神沉郁,反刍,嗳气减少,前胃弛缓,产奶量下降,体温升高,呼吸困难,呈明显腹式呼吸。叩诊胸部敏感,咳嗽。左侧胸下部听诊呼吸音微弱,有拍水音。治疗本病静脉注射的适宜药物是
A.鞣质B.热原C.细菌D.不溶性微粒E.有效成分
某企业对其生产用设备向某保险公司投保,后因人为原因,该设备价值受到较大的损失,该企业即向保险公司索赔,由于双方对保险合同条款的理解有分歧,遂引发诉讼。则有管辖权的法院包括()。
下列不属于正式沟通的优点的是()。
重读“国家聚焦”专栏中的文章“土耳其的伊斯兰资本主义”。然后回答以下问题:你在伊斯兰国家的价值观中有没有发现对商业的敌意?
为说明某一问题,在学术论文中需要引用某些资料。以下叙述中错误的是(13)。
从介质访问控制方法的角度,局域网可分为两类,即共享局域网与______。
下列安全设备中,不能部署在网络出口的是()。
最新回复
(
0
)