某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一

admin2020-12-08 26

问题某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一台斗容量为1m³的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中发生了如下事件，乙方均提出索赔。
事件1：因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件2：开挖基坑时发现文物，为保障文物挖掘工作，现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。
事件3：6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件，导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。
该商业大厦地下室及裙楼工程的实际开工日期为( )。

选项 A、开工通知载明的开工日期
B、开工条件具备的时间
C、实际进场施工时间
D、甲乙双方认定的开工日期

答案A

解析此题考察开工日期认定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑有关资料载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。事件1中因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，属于承包商原因导致的，故以开工通知载明的时间为开工日期。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/P9A1FFFM

本试题收录于：建筑与房地产经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

《中华人民共和国刑法》规定的附加刑有()。

我国商业银行的会计资本主要包括()。

法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。

根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为400亿元人民币，风险加权资产为3000亿元人民币，市场风险资本为80亿元人民币，则其资本充足率为()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，进行现场检查时可以采取的措施包括()。

根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是()。

当事人不仅适当履行自己的合同债务，而且应基于诚实信用原则的要求协助对方当事人履行其债务的履行原则属于()。

一方当事人在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同属于因欺诈而订立的合同。()

下列关于合同成立的描述，不正确的是()。

当事人一方经对方同意，将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人的行为称为()

下列关于集体的说法正确的有()

药效学(药物效应动力学)是研究：

7个月健康小儿，出生体重3.8kg、身长50cm，在儿童保健门诊做常规体检。这名小儿目前尚未达到的发育水平是

限制民事行为能力人与他人订立的合同，属于(　　)。

以下IP地址中，在默认情况下不能分配给主机的有()。

最基本的民事法律关系是()

个人独资企业解散后，按照《个人独资企业法》的规定，原投资人对企业存续期间的债务是否承担责任？()。

文件系统中，若将逻辑上连续的文件信息分散存放在若干不连续的磁盘块中，并将所有磁盘块的地址集中存放在一张表中，这种结构称为()。

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

《中华人民共和国刑法》规定的附加刑有()。

我国商业银行的会计资本主要包括()。

法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。

根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为400亿元人民币，风险加权资产为3000亿元人民币，市场风险资本为80亿元人民币，则其资本充足率为()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，进行现场检查时可以采取的措施包括()。

根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是()。

当事人不仅适当履行自己的合同债务，而且应基于诚实信用原则的要求协助对方当事人履行其债务的履行原则属于()。

一方当事人在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同属于因欺诈而订立的合同。()

下列关于合同成立的描述，不正确的是()。

当事人一方经对方同意，将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人的行为称为()

下列关于集体的说法正确的有()

药效学(药物效应动力学)是研究：

7个月健康小儿，出生体重3.8kg、身长50cm，在儿童保健门诊做常规体检。这名小儿目前尚未达到的发育水平是

限制民事行为能力人与他人订立的合同，属于( )。

以下IP地址中，在默认情况下不能分配给主机的有()。

最基本的民事法律关系是()

个人独资企业解散后，按照《个人独资企业法》的规定，原投资人对企业存续期间的债务是否承担责任？()。

文件系统中，若将逻辑上连续的文件信息分散存放在若干不连续的磁盘块中，并将所有磁盘块的地址集中存放在一张表中，这种结构称为()。

限制民事行为能力人与他人订立的合同，属于(　　)。