某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施35 7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8h；(4)设计变更导致工程量增加的工作

admin2018-06-03 49

问题某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施35 7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8h；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。

选项 A、2014年11月7日
B、2014年11月14日
C、2014年11月21日
D、2014年11月28日

答案B

解析本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延；
(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延；
(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延；
(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为2012年11月14日。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NmVPFFFM

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

二级建造师

对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在()日内依法作出处理决定。

下列选项中不属于专职安全生产管理人员的安全责任的是(　　)。

经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

已注册二级建造师刘某在执业中因违法被判处有期徒刑，则建设主管部门下列对其处理方法正确的是(　　)。

在代理权限范围内，代理人()进行代理活动。

建设工程质量监督机构应根据(　　)委托来进行质量监督。

某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该建设单位可向发证机关申请(　　)。

建设工程合同纠纷经仲裁裁决后()发生法律效力，

按照《合同法》的相关规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外，即(　　)。

根据《建筑法》的规定，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由(　　)承担。

针对被判刑处死刑缓期二年执行的罪犯的提请减刑、假释意见书，应报请（　　）裁定。

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】weatherinLondonthatRobert【C2】ChristmasweekinanItalianseasidewehad

奶牛，5岁。证见形寒肢冷，小便清长，大便溏泻，腹中隐隐作痛，带下清稀，口色青白，脉象沉迟，情期延长，配而不孕。该病可首选

法律对其生效以前的事件和行为是否适用，称为()。

工程咨询项目管理的一般流程中不包括()。

确定最低生活保障标准的方法有多种,目前,国际上最常用的是()法

允许权证持有人按约定条件向债券发行人购买黄金的欧洲债券是()。

某上市公司每10股派发红利1．50元，同时按10配5比例向现有股东配股，配股价格为6．40元。若该公司股票在除权除息日前收盘价位11．05元，则除息参考价为()。(上海财经大学2013真题)

新民主主义政治纲领()

A公司向B公司发出—份电文，称C公司要向B公司订购大批棉花，诱使B公司高价向A公司购买大量棉花。这属于安全攻击中的捏造，是对【　　】的攻击。

建设工程法规及相关知识

二级建造师

对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在()日内依法作出处理决定。

下列选项中不属于专职安全生产管理人员的安全责任的是( )。

经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

已注册二级建造师刘某在执业中因违法被判处有期徒刑，则建设主管部门下列对其处理方法正确的是( )。

在代理权限范围内，代理人()进行代理活动。

建设工程质量监督机构应根据( )委托来进行质量监督。

某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该建设单位可向发证机关申请( )。

建设工程合同纠纷经仲裁裁决后()发生法律效力，

按照《合同法》的相关规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外，即( )。

根据《建筑法》的规定，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由( )承担。

针对被判刑处死刑缓期二年执行的罪犯的提请减刑、假释意见书，应报请（ ）裁定。

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】______weatherinLondonthatRobert【C2】______ChristmasweekinanItalianseasidewehad

奶牛，5岁。证见形寒肢冷，小便清长，大便溏泻，腹中隐隐作痛，带下清稀，口色青白，脉象沉迟，情期延长，配而不孕。该病可首选

法律对其生效以前的事件和行为是否适用，称为()。

工程咨询项目管理的一般流程中不包括()。

确定最低生活保障标准的方法有多种,目前,国际上最常用的是()法

允许权证持有人按约定条件向债券发行人购买黄金的欧洲债券是()。

某上市公司每10股派发红利1．50元，同时按10配5比例向现有股东配股，配股价格为6．40元。若该公司股票在除权除息日前收盘价位11．05元，则除息参考价为()。(上海财经大学2013真题)

新民主主义政治纲领()

A公司向B公司发出—份电文，称C公司要向B公司订购大批棉花，诱使B公司高价向A公司购买大量棉花。这属于安全攻击中的捏造，是对【 】的攻击。

下列选项中不属于专职安全生产管理人员的安全责任的是(　　)。

已注册二级建造师刘某在执业中因违法被判处有期徒刑，则建设主管部门下列对其处理方法正确的是(　　)。

建设工程质量监督机构应根据(　　)委托来进行质量监督。

某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该建设单位可向发证机关申请(　　)。

按照《合同法》的相关规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外，即(　　)。

根据《建筑法》的规定，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由(　　)承担。

针对被判刑处死刑缓期二年执行的罪犯的提请减刑、假释意见书，应报请（　　）裁定。

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】weatherinLondonthatRobert【C2】ChristmasweekinanItalianseasidewehad

A公司向B公司发出—份电文，称C公司要向B公司订购大批棉花，诱使B公司高价向A公司购买大量棉花。这属于安全攻击中的捏造，是对【　　】的攻击。