首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
业主与甲建筑公司签订了合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。 通过相互的协调,编制了网络进度计划(见图3-19)。 该工程施工
业主与甲建筑公司签订了合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。 通过相互的协调,编制了网络进度计划(见图3-19)。 该工程施工
admin
2009-05-19
50
问题
业主与甲建筑公司签订了合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。
通过相互的协调,编制了网络进度计划(见图3-19)。
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件一:业主负责采购的设备供应不及时,使A工作延误7天。
事件二:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使。B工作延误15天。
事件三:甲设备工程公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件四:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,致使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位及时向业主提出了索赔要求。
[问题]
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期1天补偿施工单位 6 000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误1天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
选项
答案
1.事件一:业主负责采购的设备供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 事件二:因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因为已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司相应的费用。因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 事件三:由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 事件四:由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.甲公司应得到工期补偿为: 事件一:业主采购的设备供应不及时,补偿工期7天。 事件四:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,补偿工期5天。 合计12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件一:7×6.000=4.2(万元)。 事件二:5.0(万元)。 事件四:5×6 000=3.0(万元)。 合计:4.2+5.0+3.0=12.2(万元)。 因业主采购的设备供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件一:7×46 000=4.2(万元)。 事件四:5×6 000=3.0(万元)。 合计:4.2-3.0=1.2(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NG1cFFFM
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
根据《城市用地分类与规划建设用地标准》有关规定,我国城市用地按()划分和归类。
高层工业建筑室内消防给水,宜采用()的消防给水管道。
第一个五年计划期间,由于国家财力有限,城市建设资金主要用于()。
某市城市规划管理局对一起违法建设发出处罚决定书,并盖有该局处罚违法建设用章。受罚单位接到处罚决定书后不予理睬。该局申请法院强制执行,法院不予受理,这是为什么?
以下有关城市排水工程规划的说法错误的是()。
《风景名胜区条例》规定,对申请设立风景名胜区需要提出的材料不包括()。
1984年国务院颁布了(),这是新中国成立以来,城市规划专业领域第一部基本法规。
某人被处1000元罚款,根据《历史文化名城名镇、名村保护条例》的规定,此人最可能是()
就我国来说,政府经济的基本职能内容的界定,一般包括()方面的内容。
行政违法行为在()时间内未被发现的,不再给予行政处罚。
随机试题
某外贸进出口公司经营各种进出口货物,2011年5月份发生以下业务:(1)进口办公设备500台,每台进口完税价格1万元,委托运输公司将进口办公用品从海关运回本单位,支付运输公司运输费用9万元,取得了运输公司开具的运输发票。(2)当月以每台1.8万元的含税
下列定义变量的语句中错误的是()。
(2006年第46题)下列关于非霍奇金淋巴瘤的叙述,错误的是
下图表示人的室颤电流与电流持续时间的关系。该图表明,当电流持续时间超过心脏搏动周期时,人的室颤电流约为()。
关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有()。
业主作为物业的主人,具有充分的自主()
定量研究的逻辑方法是()。
“一个人要不主动学会些什么,他就一无所获,不堪造就……人们可以提供一个物体或其他什么东西,但是人却不能提供智力。人必须主动掌握、占有和加工智力。”这是()的名言。
加强行政管理是减少治安危害,建立良好社会秩序的重要手段,是直接维护社会治安秩序的基础工作。( )
在考生文件夹下,存在一个数据库文件“samp1.accdb”,里边已经设计好了表对象“tDoctor”、“tOffice”、“tPatient”和“tSubscribe”。试按以下操作要求,完成各种操作:通过相关字段建立“tDoctor”、“tOffi
最新回复
(
0
)