首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3
【背景资料】 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3
admin
2016-01-05
28
问题
【背景资料】
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)。
施工过程中发生如下事件。
事件一:
工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两问临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:
建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果为合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费,由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:
(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停1d影响30工日,10台班);
(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);
(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1d影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序,向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:
在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
【问题】
已知该工程的实际工期为122d,分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费?金额是多少?
选项
答案
根据第3问的计算结果,非施工单位原因造成B工作和E工作的停工:由于B停工,监理批准延长工期3d;由于E停工,监理批准延长工期1d,总共使工期延长4d。该工程经项目监理机构批准的计划工期120d,应顺延4d,即合同要求的工期为124d,而实际工期122d,因此工期提前(120+4—122)d=2(d)。施工单位应获得工期提前奖励。因提前2天完工,因此奖励金额为2d×3000元/d=6000(元)(承包商原因使C工作停工5d,没有超过其总时差15d,不影响工期,所以无误期损失赔偿)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/MYunFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程发生施工生产安全事故后,应由()向当地安全生产监督管理部门报告。
()对全国的建设工程勘察、设计活动实行统一监督、管理。
下列建设工程的勘察、设计可以不经有关部门批准,直接发包的为()。
下列项目中,必须遵循《建设工程勘察管理条例》的工程为()。
根据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。
某项目施工,建设单位2011年7月1日领取了施工许可证。因故不能按期开工,建设单位在2011年9月1日申请延期。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该建设单位最晚开工时间为()。
装有管型避雷器的线路,保护装置的动作时间不应大于0.08s;保护装置起动元件的返回时间不应小于()。
随机试题
无法或不宜对评估范围内所有资产、负债等有关内容进行逐项清查的,如资产项数庞大、同质性强,进行现场调查时可以采用的方式是()。
肱三头肌长头起点为()。
下列哪几种病变可导致结核瘤的形成:
下列哪项与急性粒细胞白血病未分化型原始粒细胞的形态特点不相符
关于六味安消散的注意事项,叙述错误的是
女性,52岁,十二指肠溃疡病行毕Ⅱ式胃切除术后4天,突然右上腹剧烈疼痛,腹膜炎,病情严重。该病人诊断为
约某与王某缔结了一个在甲国和中国履行的合同。履约过程中发生争议,约某向甲国法院起诉王某并获得胜诉判决。王某败诉后就同一案件向我国法院提起诉讼。约某以该案件已经甲国法院判决生效为由对中国法院提出管辖权异议。依据我国法律、司法解释以及我国缔结的相关条约,下列哪
【背景资料】某单位承建城镇主干道大修工程,道路全长2km,红线宽50m,路幅分配情况如图1-1所示。现状路面结构为40mmAC-13粒式沥青混凝土上面层,60mmAC-20中粒式沥青混凝土中面层,80mmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层。工程主要
()要求用纳税能力来决定税收总额在社会成员之间分配的比例。在此原则下,税收与纳税人的能力相联系而不与公共支出发生联系。
与数学表达式x≥y≥z对应的C语言表达式是
最新回复
(
0
)