首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过
背景资料: 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过
admin
2020-03-01
12
问题
背景资料:
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日。若不计施工管理费、利润等补偿,在该工程中,承包商可得到多少经济补偿?
选项
答案
承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加,本案例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。 承包商可得到的合理经济补偿总额为: (8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LHSPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号),到2015年,大中型水利工程项目一次验收合格率至少应达到()。
土石坝设置防渗设施的作用包括()等。
当堤坝临水坡漏洞口多而小且范围较大时,在黏性土料充足的情况下,可采用()进行抢护。
【背景资料】某水利枢纽工程,2012年5月进行引水隧洞施工开挖时,隧洞处于高地应力区的脆硬完整岩体中,岩体中形成很高的初始应力。由于形成初始应力场的因素错综复杂,承包商在开挖前的实测和试验工作的深度不够,岩体开挖后出现自由边界,切向应力剧增,能量高度集中
【背景资料】某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:事件一:项目法人委托该工程质量监督机构对大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规
【背景资料】某建设单位项目部承揽某一土坝工程施工任务。为加快施工进度,该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实3个主要工序组建专业施工队施工,并将该坝面分为3个施工段组织流水作业。已知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间见表1(单位:d)。为编制工程施
下列不属于建筑业企业资质等级的是()。
选择截流方法时,不需要考虑的是()。
【背景资料】某地新建一水库,其库容为3亿立方米,混凝土重力坝坝高75m。批准项目概算中的大坝工程概算为1亿元。工程施工招标工作实际完成情况如表2所示。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),发包人与投标人A签订了施工合同。其中第一坝段某
监理机构可采用平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的(),重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组;土方试样不应少于承包人检测数量的();重要部位至少取样3组。
随机试题
“命门火”实际上是指
试述提高过程能力的途径。
A.化痰通络,凉营开窍B.平肝息风,化痰通络C.清肝息风,豁痰开窍D.通腑泄热,化痰祛瘀中风中经络的治法是
A.结节性甲状腺肿B.甲亢C.慢性淋巴细胞性甲状腺炎D.甲状腺腺瘤E.甲状腺癌自身免疫性疾病,常合并甲状腺功能降低
在进行重点调查时,应选择的调查单位是()。
拖欠劳动报酬的用人单位在收到法院的支付令后,如果属实的,可以在()内完成支付,以避免进入强制执行程序。
面对劳资冲突,很多劳动者为了______日益发展尖锐的矛盾,牺牲自己的合法利益来______那些惟利是图的老板。依次填人划横线处的词语,最恰当的一组是()
Ⅱ.分析定性研究和定量研究两种研究方法的区别。
我国现阶段分配制度中,按生产要素分配的依据是
Itwon’ttakehimalongtimeto______thefactthathecannolongerbeabletosailaroundtheworldagain.
最新回复
(
0
)