某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件1：开

admin2019-05-07 32

问题某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。

施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置 30台班。
事件2：工作C开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
事件4发生后，预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。

选项

答案事件4发生后，预计工程实际工期为18个月。项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由：造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更，因此可以要求缩短工期。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LH4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

抵押合同应包括的内容有()。

有关行政监督部门有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处，承担后果责任的形式包括()。

各类工程项目进行招标必须达到的标准包括()。

合同当事人可以解除合同的条件是()。

合同法律关系包括()。

承诺必须具备的条件是()。

合同转让中债权不转让包括()。

设备工程索赔是指()。

()不属于业主方的风险管理措施。

坚持党的领导的根本原则是()

ImustgothereearlierJohnhassuggestedthatI_____anhourbeforethediscussionbegins.

症见头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史，舌紫暗，有瘀斑、瘀点，苔薄白，脉细涩，宜选用

糖尿病主要是由于哪种激素分泌过多

患者，男，48岁。口苦，心烦，闷胸不舒，入睡困难，舌质红，脉数。用药宜选()

下列有关因特网提供服务的叙述中，有错误的一条是()。

职业性危害因素按其来源分为三类，不包括()危害因素。

普遍优惠制

实务中，证券资产组合的下列指标中，其数值通常等于组合内各资产的该指标数值的加权平均数的有()。

甲公司因严重资不抵债，不能清偿到期债务向人民法院申请破产。根据企业破产法律制度的规定，下列各项中，属于债务人财产的是()。