首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。 事件一: 施工期间,承包方发现施工图
【背景资料】 某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。 事件一: 施工期间,承包方发现施工图
admin
2016-01-05
25
问题
【背景资料】
某市公路工程改建项目,业主与某承包商按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同中约定,一座立交桥实施分包,由某桥梁专业分包单位施工,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件。
事件一:
施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改。由于图纸修改,造成停工10天。承包方提出工期延期10天与费用补偿3万元的要求。
事件二:
施工期间由于强台风的影响,遭遇了50年一遇的特大暴雨的袭击,使得工程被迫停工7天,承包方提出工期延期7天与费用补偿2万元的要求。
事件三:
施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
事件四:
由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎,以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
事件五:
由于业主要求,立交桥设计长度增加了3m,业主的工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后,及时向分包单位发出了变更通知。分包单位接到变更通知后,向承包方提出了需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔要求。承包方以此向分包单位支付索赔款20万元的凭证为索赔依据,向业主的工程师提出要求补偿该笔费用20万元和延长工期30天的要求。
【问题】
《建设工程施工合同(示范文本)》中关于合同约定工期内发生不可抗力事件的合同责任是如何规定的?
选项
答案
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由承发包双方分别承担,具体方法包括: (1)工程本身的损害由业主方承担; (2)人员伤亡由其所在方负责,并承担相应费用; (3)施工方的机械设备损坏及停工损失,由施工方承担; (4)工程所需清理修复费用,由业主方承担; (5)延误的工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HTpnFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在低压供电系统中,将电气设备的金属外壳接地的保护方式称为()。
节约能源是我国的基本国策,国家实施()与()并举、把()放在首位的能源发展战略。
下述关于明渠均匀流水力最优断面的说法中,错误的是()。
电量变送器的精确度等级,不应低于0.5级。()
下列选项中,不符合《建设工程安全生产管理条例》关于机械设备、施工机具和配件出租单位安全责任规定的项目是()。
《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是()。
工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当()。
工程投资额在()万元以下或者建筑面积在()m2以下的建筑工程,不需要申请办理施工许可证。
石灰的特点有()。
排泥管线的()应根据设计要求、泥泵功率、吹填土特性与流程和坡度等因素确定。
随机试题
Task2A.rapidlyreductionintheamountoielectricityB.harmingthepeopleC.throughthepipesD.agreatexpenseE.t
溶栓疗法治疗下肢深静脉血栓形成的首选药物是
土地增值税的纳税人应于转让房地产合同签订()日内,到房地产所在地的主管税务机关办理纳税申报。
沥青混凝土碾压作业时,初压温度,碾压终了温度分别不得低于()℃。
甲、乙、丙、丁等20人拟共同出资设立一个有限责任公司,股东共同制定了公司章程。在公司章程中,对董事任期、监事会组成、股权转让规则等事项作了如下规定:(1)公司董事任期为4年;(2)公司设立监事会,监事会成员为7人,其中包括2名职工代表;(3)股东向股
拍卖:委托人将物品委托专门机构竞价销售,专门机构在完成委托义务后获得报酬的行为。以下属于拍卖行为的是()。
某金融管理局要开展一项打击网络非法集资的项目,工作人员小李在前期摸底排查工作中有以下四项工作内容:(1)通过互联网搜集集资公司的相关信息;(2)对有联系电话的集资公司打电话询问;(3)拍摄非法集资的短视频进行播放;(
四位厨师聚餐时各做了一道拿手菜。现在要求每个人去品尝一道菜,但不能尝自己做的那道菜。问共有几种不同的尝法?()
某商场促销活动时宜称:“凡购买100元商品均送80元购物券。对因促销活动产生的纠纷,本商场有最终解释权。”刘女士在该商场购买了1000元商品。返同800元购物券。刘女士持券买鞋时,被告知鞋类商品2天前已退出促销活动,必须现金购买。刘女士遂找商场理论,协商未
接收来自bigblue_beijing@yahooxom的邮件,并回复该邮件:正文为:信己收到,祝好!。
最新回复
(
0
)