首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
admin
2010-03-16
29
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
图3-1 网络进度计划(单位:天)
该工程施工过程中发生了以下事件。
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使工作A延误7天。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使工作B延误 15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作C增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位 6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? (注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
1.对索赔要求的判定如下。 (1) 业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成工作A延误,因工作A是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2) 因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于工作B是非关键工作,因为已经对工作 A补偿工期,工作B延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3) 由于甲公司原因使工作C延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4) 由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.工期和费用补偿的计算如下。 (1) 甲公司应得到工期补偿如下。 事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7天; 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 工期补偿合计12天。 甲公司应得到费用补偿如下。 事件1:7×6000=4.2万元 事件2:5.0万元 事件4:5×6000=3.0万元 费用补偿合计12.2万元。 (2) 因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿如下。 事件1补偿:7×6000=4.2万元 事件4罚款:5×6000=3.0万元 费用补偿合计4.2-3.0=1.2万元 3.工程价款的计算如下。 桩购置费:800×950=76万元 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6万元 甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6万元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HR9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
施工单位承担违约责任常用的方法是()。
合同履行方式不明确的应按()履行。
要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
订立合同过程中,()是要约。
债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,以上概念属于()。
参加合同法律关系,依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是()。
仲裁庭可由当事人指定的人组成,人数规定是()人。
某承诺文件超过要约规定时间l天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
工期可以顺延的根本原因在于()。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()处理。
随机试题
Withthehelpofthepolice,thewomanfinallyfoundher(lose)________childafterasleeplessnight.
关于病毒复制,下列不正确的是
A.宫内节育器B.阴道隔膜C.药物避孕法D.药物流产E.人工流产带器妊娠者不能选用的终止妊娠方法是()
测量值计算前把输入量的单位都转化为SI单位,这样输出量必定是SI单位。()
在竣工验收之前召开了竣工验收会议,竣工验收会议的正确程序是()。
持有期收益率衡量的是持有某一投资工具一段时间所带来的总收益,不仅包括利息收入,也包括资本利得或损失。()
对于由两种资产构成的投资组合,下列各项因素中,不影响投资组合收益率的方差的是()
二十四节气反映了我国的自然地理环境特征,下列说法正确的是()。
【穆罕默德.阿里改革】2011年历史学统考真题;华中师范大学2015年世界史基础真题;东北师范大学2017年历史学综合真题
关系数据模型由哪几部分组成?Ⅰ:关系数据结构Ⅱ.关系操作语言Ⅲ.关系操作集合Ⅳ.关系完整性约束
最新回复
(
0
)