首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(如下图所示)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(如下图所示)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。
admin
2010-05-06
18
问题
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(如下图所示)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。
施工进度计划图
E工序人工30人/天,吊车1台/天。
F工序人工35人/天,搅拌机1台/天。
G工序人工15人/天,卷扬机1台/天。
H工序人工35人/天,搅拌机1台/天。
I工序人工20人/天,无施工机械。
在施工过程中出现以下事件:
事件1:因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。
事件2:因施工机械故障使E延误2天,G延误2天。
事件3:因设计变更,使F延误3天。
事件4:因外部供电故障,使F延误1天,I延误1天。
根据双方商定,人工费定额为28元/日,E工序使用吊车台班费为240元/台班,F工序使用搅拌机台班费为70元/台班,G工序卷扬机台班费为55元/台班,H工序搅拌机台班费为70元/台班,间接费率为16%,利润率为5%。根据上述约定,乙方提出工期补偿17天和费用索赔18525.78元的要求。
【问题】
1.确定该工程项目的施工进度计划的关键线路和F、G、H工序的总时差。
2.乙方上述要求是否合理?
3.经甲方代表认定的索赔工期和费用补偿应为多少?
选项
答案
1.用标注法确定关键线路(如下图所示)。 [*] 关键线路确定图 关键线路为:M—A—E—H—I—J—N F工序TF=5,G工序TF=19,H工序TF=0。 2.乙方代表提出的要求不合理。 3.事件1、3、4均属于甲方责任,事件2为乙方责任。F、G工序为非关键工序,延误时间未超过其总时差,不影响工期,故不进行工期补偿。E、H、I为关键工序,延误时间影响总工期。延误时间E工序补偿3天,H工序补偿3天,I工序补偿1天,共计补偿工期7天。 经济索赔: (1)机械窝工费(闲置费): E工序:240×3×60%元=432元 F工序:70×(3+1)×60%元=168元 G工序:55×2×60%元=66元 H工序:70×3×60%元=126元 合计:792元 (2)人工窝工费: E工序:30×28×3×60%元=1512元 F工序:35×28×4×60%元=2352元 G工序:15×28×2×60%元=504元 H工序:35×28×3×60%元=1764元 I工序:20×28×1×60%元=336元 合计:6468元 (3)因属暂时停工,间接费损失不予补偿。 (4)因属暂时停工,利润损失不予补偿。 结论:经济补偿合计:(792+6468)元=7260元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HLkcFFFM
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《印染行业废水污染防治技术政策》规定,麻纺脱胶宜采用生物酶脱胶方法,麻纺脱胶废水宜采用()。
依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定的建设项目竣王环境保护验收条件,下列情景中符合要求的是()。
对规划进行环境影响评价时,应当分析、预测和评估规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及()之间的关系。
环境保护行政主管部门工作人员的法律责任的主要违法事实是()。
专项规划环境影响报告书审查意见应当包括()。
下列不含在我国现行环境保护法律法规体系内的是()。
《中华人民共和国文物保护法》规定,在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内,已有的污染文物保护单位及其环境的设施,应当()。
《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出,到2015年,全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤,比2010年下降()。
在工商投资领域制止重复建设目录(第一批)中,涉及()个行业共()项内容。
根据《焦化行业准入条件》,为满足节能、环保和资源综合利用要求,实现合理规模经济。新建和改扩建机焦炉炭化室高度必须达到()及以上,年生产能力()及以上。
随机试题
男性,52岁,反复发作呼吸困难、胸闷、咳嗽8年,每年春季发作,可自行缓解,此次已发作2天,仍继续加重而来就诊。体检:双肺满布哮鸣音,心率79次/min,律齐,无杂音。[假设信息]给予足量特布他林(博利康尼)和氨茶碱治疗1天病情仍无好转,呼吸困难严重,口
下列与慢性支气管炎发生及加重均有关的重要因素是
A.太溪B.内关C.然谷D.太渊E.复溜既是络穴又是八脉交会穴之一的腧穴是
甲与乙打架时丙正好路过,其不慎被丢来的石块砸伤,遂起诉到法院要求甲、乙赔偿医疗费、误工费等损失。法院组成合议庭审理本案。根据案情回答以下问题:丙知晓审判员丁和甲之间有师生关系,法院的院长也知道书记员戊是乙的姐夫,那么关于本案的回避,下列说法正确的是:(
依据《基本农田保护条例》规定,下列哪些情况应当收回基本农田
按照住房城乡建设部、财政部《关于印发的通知》(建标[2013]44号)的规定,我国现行建筑安装工程费用构成中,材料二次搬运费应计入()。
EAN(europeanarticlenumber)是()。
我国对外交往活动的根本准则,我国在外交工作实践中探索出来的处理对外关系的根本依据是
Intheeyesoftheauthor,IceT’sCopKillershouldbecondemnedforTheauthorassertsthatGeraldLevin’sdefensesofCopKi
小王要将一份通过Excel整理的调查问卷统计结果送交经理审阅,这份调查表包含统计结果和中间数据两个工作表。他希望经理无法看到其存放中间数据的工作表,最优的操作方法是()。
最新回复
(
0
)