首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。 由于该工程施工工艺的要求。计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。 问题: 工作G完成后,由于业主变
背景资料: 某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。 由于该工程施工工艺的要求。计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。 问题: 工作G完成后,由于业主变
admin
2017-10-19
25
问题
背景资料:
某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。
由于该工程施工工艺的要求。计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。
问题:
工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少万元(已知工作I赶工费每月12.5万元)?说明理由。
选项
答案
业主不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HFdPFFFM
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列关于混凝土洒水养护的说法中正确的有()。
面层的使用要求指标是()、透水性和噪声量。
在当天成型的沥青混合料路面上,()停放任何机械设备或车辆。
施工安全风险识别的方法有FMEA()等。
关于分部工程、单位工程验收程序的说法,错误的是()。
关于给水排水工程砌筑结构中的砂浆抹面的基本要求,正确的有()。
聚合物改性沥青热熔型防水涂料施工环境气温不宜低于()。
穿越铁路及高速公路的地下燃气管道外应加套管,并提高()。
拆除模板支架、脚手架时,施工现场应采取()等措施,确保拆除施工安全。
合同工期内发生的每笔索赔均应形成完整资料,它是工程()资料的组成部分。
随机试题
以下关于证券投资组合理论的表述中,正确的是()。
麻黄生物碱主要集中在麻黄的
下列精神活动形式与原始艺术的产生有关的是()
日本国宪法中和平主义原则主要体现在:()。
监理规划的作用之一是业主确认监理单位是否( )的重要依据。
背景材料: 公路工程质量监督,是指依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范,对公路工程质量进行监督的行政行为。为加强公路工程质量监督,保证公路工程质量,保护人民生命和财产安全,《公路工程质量监督规定》明确了公路工程质量监督主要包括的内容、交通主管部门对
下列有关项目目标控制方法的描述正确的有()。
经济全球化的表现形式多种多样,其中不包括()
Allovertheworld,yourchancesofsuccessinschoolandlifedependmoreonyourfamilycircumstancesthanonanyotherfactor
(1)Consideringthatindustryanalystsclaimthathospitalpricecalculationsarearbitrary,weaskedhospitalsnationwideasim
最新回复
(
0
)