首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订的施工合同约定:工程合同价为200万元,工期6个月;预付款为合同价的15%;工程进度款按月结算;保留金总额为合同价的3%,按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留,扣完为止
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订的施工合同约定:工程合同价为200万元,工期6个月;预付款为合同价的15%;工程进度款按月结算;保留金总额为合同价的3%,按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留,扣完为止
admin
2019-05-07
26
问题
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订的施工合同约定:工程合同价为200万元,工期6个月;预付款为合同价的15%;工程进度款按月结算;保留金总额为合同价的3%,按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留,扣完为止;预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时,增加的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价,间接费费率为8%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%;发生窝工时,按人员窝工费50元/工日、施工设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事件。
事件1:基础工程施工中,遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10万元,措施费增加2万元,人员窝工60工日,施工设备闲置3台班,影响工期3天。
事件2:为了保持总工期不变,建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工,但需增加赶工费5万元。为此,施工单位提出了费用补偿要求。
事件3:主体结构工程施工时,施工单位为了保证工程质量,采取了相应的技术措施,为此增加了工程费用2万元;项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后,及时组织了验收,验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请,要求建设单位支付增加的2万元工程费用。
事件4:经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)见表6—1。
事件2中,项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿?说明理由。
选项
答案
应批准。 理由:造成工期延误属非施工单位原因,且赶工的要求是建设单位提出来的。
解析
本题,首先应看到,造成工期延误属非施工单位原因,还应看到,赶工的要求是建设单位提出来的,只有在上述两个问题都不是施工单位原因的前提下,赶工费用的索赔才成立。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Gb4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
承包商应在收到中标函()天内向雇主提交履约担保,并向工程师送一份副本。
如果雇主拟替换工程师,则应当在预计替换的日期之前的()天,将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。
如果承包商无正当理由延误了竣工试验,工程师可通知承包商要求其在收到通知后()天内进行竣工试验。
承包商编制的承包商文件及其他设计文件的版权和其他知识产权应归()所有。
根据《招标投标法》,招标分为()。
招标投标活动应当遵循的原则有()。
合同法律关系由()部分组成。
价款或报酬不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后()天内提交,合同另有规定的,提交通知时限从其规定。超过了该期限,业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。
()不属于业主方的风险管理措施。
随机试题
地西泮注射液采用HPLC测定含量而不采用紫外分光光度法测定的原因在于
林某为了报复,将卢某价值80万元的轿车砸坏。公安机关在侦查过程中对其取保候审,郑某是林某的保证人。侦查过程中卢某向公安机关提出赔偿请求,要求林某赔偿修理轿车花费的14万元,经公安机关记录在案。在案件起诉到人民法院后,林某逃往外国。因知情没有及时报告,郑某被
沥青混合料的高温稳定性,在实际工作中通过()方法进行评价。
A公司如何才能合法使用该片土地()。开发企业申请拆迁,下列说法正确的是()。
公路工程质量控制关键点要根据哪些文件和资料的要求设置?工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行审核和分析是否妥当?如不妥,应由谁负责?
原始凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明,也是登记账簿的唯一依据。()
决定利息率的基本因素是()。
物质和意识有无同一性,即人们的思维能否认识现实世界,思维能不能正确反映存在的问题。对这方面问题的不同回答,是哲学上划分()的标准。
下列各句中,句意明确,没有语病的一项是( )。
AdaptationofLivingThingsCertainanimalsandplantsdevelopcharacteristicsthathelpthemcopewiththeirenvironmentbetter
最新回复
(
0
)