首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
admin
2021-05-31
48
问题
【背景资料】
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:天)。
工过程甲发生如下事件:
事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
【问题】
逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理,说明理由。
选项
答案
(1)施工单位要求建设单位支付保管费合理。 理由:发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由发包人承担,但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。 (2)施工单位要求建设单位支付检验费合理。 理由:发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担,不合格的不得使用。 (3)施工单位要求建设单位支付二次搬运费不合理。 理由:二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费中。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/FxDPFFFM
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
预应力筋和金属管道在仓库保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀介质;在室外存放时间不宜超过()个月,不得直接堆放在地上,必须垫以枕木并用苫布覆盖,防止受到腐蚀。
某大型城市桥梁上程桥梁设计荷载为城--A级,采用φ1000钻孔灌注桩基础,上部结构为30m长的预制预应力箱粱.桩基穿越的地层主要有淤泥、中砂和黏土。工程的5#承台高3.0m,承台项面位于水面以下2.5m.施工中发生以下事件:事件一:灌注桩浇筑过程中出现
某大型城市桥梁上程桥梁设计荷载为城--A级,采用φ1000钻孔灌注桩基础,上部结构为30m长的预制预应力箱粱.桩基穿越的地层主要有淤泥、中砂和黏土。工程的5#承台高3.0m,承台项面位于水面以下2.5m.施工中发生以下事件:事件一:灌注桩浇筑过程中出现
某大型城市桥梁上程桥梁设计荷载为城--A级,采用φ1000钻孔灌注桩基础,上部结构为30m长的预制预应力箱粱.桩基穿越的地层主要有淤泥、中砂和黏土。工程的5#承台高3.0m,承台项面位于水面以下2.5m.施工中发生以下事件:事件一:灌注桩浇筑过程中出现
在燃气管道的分类中,长距离输气管道其干管及支管的末端连接(),作为供应区的起源点。
场景某城市桥梁工程,在钻孔灌注桩的施工过程中,采用正循环回转钻孔原理,但在施工中发现浪费泥浆多。而且消耗动力快,钻孔进度慢,负责人决定用另一种钻孔灌注桩成孔方法。负责人还在钻孔灌注桩施工前,首先进行了护筒埋设工作,以保护孔壁免于坍塌。根据场景,回答下列
沟槽开挖不正确的做法是( )。沟槽回填时不正确的施工方法是( )。
地铁盾构施工中,进出洞口外侧的土体一般要进行改良,使土体的(),自身具有保持短期稳定的能力。
混凝土浇筑的接缝施工中,缝料灌注深度宜为( )。
某公司承建一项热力管网工程。工程包括从热源到热力站的直埋管道(简称A段)以及从热力站到用户的架空管道(简称B段)。其中,B段保温棉毡厚12cm。项目部确定本工程施工质量控制的重点是管道焊接和保温,并根据焊接试验结果编制焊接工艺方案。工程质量最后验收结果为
随机试题
属于甲状腺生理功能的是()。
江泽民在庆祝中国共产党成立80周年大会上系统阐述了()
斗篷野的下界一般放在
下列哪项检查有助于鉴别多发性肌炎和风湿性多肌痛此患者若诊断为多发性肌炎,首选治疗方案应是
(2008年)关于仲裁裁决的撤销,根据我国现行法律,下列哪一选项是正确的?()
某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法,通过公开招标,确定了中标人。招标投标文件中有关资料如下:(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项,工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3,
下列关于要约撤销的表述中,正确的是( )。
只恐双溪舴艋舟,___________。(李清照《武陵春》)
2017年从事高新技术产品出口的企业共计1.65万家,比2013年翻了一番。各类企业在数量上保持了增长态势,其中国有企业数量比2013年增长11%,合资企业数量增长23%,外商与港澳台商独资企业数量增长了1.5倍,集体企业数量增长了1.2倍,私营企业数量增
下列函数y=f(u),u=ψ(x)中能构成复合函数y=f[ψ(x)]的是[]
最新回复
(
0
)