依据施工合同示范文本的规定,( )造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。

admin2011-03-21 47

问题依据施工合同示范文本的规定,( )造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。

选项 A、工程量增加
B、设计变更
C、合同内约定应由承包人承担的风险
D、发包人不能按专用条款约定提供开工条件
E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

答案A,B,D,E

解析下列情况出现了并经工程师确认的,工期可以顺延:①发包人不能按约定提供开工条件;②发包人不按约定支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③设计变更和工程量增加;④一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑤不可抗力事件等。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/FlUcFFFM

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

依据施工合同示范文本的规定,( )造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责(　　)。

各项工作之间的先后顺序关系是工作的(　　)。

建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

某承包单位通过投标承接丁一大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中，该承包单位提出工程延期的条件，应该允许的有(　　)。

工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为(　　)。

GB/T19000-2000族标准质量管理八项原则中，管理的系统方法包括(　　)。

()属于建设工程施工阶段投资控制的技术措施。

FIDIC施工合同约定的工程计量规定，凡需根据记录进行测量的任何永久工程(除合同另有规定外)，此类记录应由(　　)准备。

建设工程施工阶段进度控制的最终目标是()。

建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()

()决定了企业之间的效率差异性和异质性。

关于白苔临床意义的叙述，正确的是

正常心尖冲动位置在

一般情况下，只有收到“现金”和支付“现金”的经济业务才在现金流量表中反映。()

债券的特征有()。

目前，教育理论界主张“你一我”对话性师生关系，认为教师就是学习共同体的一个成员，教师的角色是“平等的首席者”。()

通过宏打开某个数据表的宏命令是【】。

Ifyouhaveeverdreamedofslippingintothecomfortingsoftnessofacashmeresweateryoushouldfollowtheexampleofthehab

"Opinion"isawordthatisusedcarelesslytoday.Itisusedtorefertomattersoftaste,belief,andjudgment.Thiscasualus

依据施工合同示范文本的规定,( )造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责( )。

各项工作之间的先后顺序关系是工作的( )。

建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

某承包单位通过投标承接丁一大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中，该承包单位提出工程延期的条件，应该允许的有( )。

工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为( )。

GB/T19000-2000族标准质量管理八项原则中，管理的系统方法包括( )。

()属于建设工程施工阶段投资控制的技术措施。

FIDIC施工合同约定的工程计量规定，凡需根据记录进行测量的任何永久工程(除合同另有规定外)，此类记录应由( )准备。

建设工程施工阶段进度控制的最终目标是()。

建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()

()决定了企业之间的效率差异性和异质性。

关于白苔临床意义的叙述，正确的是

正常心尖冲动位置在

一般情况下，只有收到“现金”和支付“现金”的经济业务才在现金流量表中反映。()

债券的特征有()。

目前，教育理论界主张“你一我”对话性师生关系，认为教师就是学习共同体的一个成员，教师的角色是“平等的首席者”。()

通过宏打开某个数据表的宏命令是【】。

Ifyouhaveeverdreamedofslippingintothecomfortingsoftnessofacashmeresweateryoushouldfollowtheexampleofthehab

"Opinion"isawordthatisusedcarelesslytoday.Itisusedtorefertomattersoftaste,belief,andjudgment.Thiscasualus

当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责(　　)。

各项工作之间的先后顺序关系是工作的(　　)。

某承包单位通过投标承接丁一大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中，该承包单位提出工程延期的条件，应该允许的有(　　)。

工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为(　　)。

GB/T19000-2000族标准质量管理八项原则中，管理的系统方法包括(　　)。

FIDIC施工合同约定的工程计量规定，凡需根据记录进行测量的任何永久工程(除合同另有规定外)，此类记录应由(　　)准备。