背景某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位

admin2020-05-21 77

问题背景
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：

工程施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘察报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。

选项

答案按照持续时间最长法，本工程关键线路为：①→③→⑤→⑥。计算工期为390d。等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/F1pnFFFM

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

风险管理人员几乎不可能识别出所有的工程风险，从这个意义上讲，()有时是无可厚非的。

乙级监理单位的人员必须满足的条件有()。

下图表示的是()组织结构。

信息系统包括的信息有()。

下列()的设备工程项目的监理,其监理结构的设置最好不采用矩阵型组织结构。

在设备监理合同中()是设备监理规划编制的核心依据。

基础地质条件变化不大的地段，砌石路基的伸缩缝间距一般应为()。[2006年真题]

深基础施工中，现浇钢筋混凝土地下连续墙的优点有()。

根据《水利水电工程施工测量规范》SL52—2015。施工测量工作应包括的内容有()。

如何排除喷水器不工作故障?

“资之深，则取之左右逢其源”强调的是教师应具有()

男，50岁。行走时右小腿和足部出现间歇性疼痛2年余。近2个月夜间呈持续性疼痛，足趾呈紫黑色、干冷。有吸烟史30余年，每日3包。下列治疗措施不适合该患者的是

吴雁于5月9日收到人民法院的离婚判决书。吴雁准备提起上诉。但第二天便被单位派到黄山去学习，到5月13日学习结束后又因山洪暴发，交通中断，直到5月30日才回来。吴雁还能否对判决提起上诉?

在“我的电脑”和“资源管理器”中，假设已选定某个文件，下列操作能更改该文件名的是()。

执业文书的时效性特点是指()。

甲对乙的债务清偿期已届满却未履行，乙欲就甲对他人享有的债权提起代位权诉讼。根据合同法律制度的规定，甲享有的下列债权中，乙可代位行使的是()。

让渡资产使用权的收入确认条件不包括（）。