首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原
admin
2019-01-05
57
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。
工程实施到第5个月月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行1个月。
在施工过程中发生如下事件:
事件1:A
1
工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作的施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:①部分已建工程遭受不同程度的破坏,费用损失为30万元。②在施工现场,承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。③由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。④施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房损坏,修复费用为1万元。⑤因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期为0.5个月。⑥灾后清理施工现场,恢复施工需费用的3万元。
事件3:A
3
工作的施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人员窝工和机械闲置费用为4万元(有签证)。
问题:
分别指出事件2中承包商的索赔是否成立,并说明理由。
选项
答案
①索赔成立,因不可抗力(遭受飓风袭击)造成的部分已建工程费用损失,应由业主承担。 ②承包商用于施工的机械损坏的损失索赔不成立,因不可抗力造成各方的损失由各方分别承担;用于工程上待安装设备损坏的损失索赔成立,虽然用于工程的设备是承包商供应的,但将形成业主的资产,所以业主应支付相应的费用。 ③索赔不成立,因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。 ④承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立,业主使用的临时用房修复的索赔成立,因不可抗力造成各方的损失由各方分别承担。 ⑤索赔成立,因不可抗力造成工期延误,经业主签证,可顺延合同工期。 ⑥索赔成立,清理和修复费用应由发包人承担。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/EfFcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设行政主管部门的工程监理资质管理内容主要包括( )制度。
工程项目系统内部需求关系的协调,关键是抓( )。
《中华人民共和国建筑法》规定,工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的,( )建筑施工企业改正。
进入城建档案馆的工程档案移交程序为:( )。
监理工程师注册机关每五年对持《监理工程师岗位证书》者复查一次,对不符合条件者,( )。
下列工作中,总监理工程师可委托监理工程师代表的是()。
()阶段是影响投资程度的关键阶段。
有关投标的说法正确的是()。
汽车制动系统失灵是( )。
《建设工程安全生产管理条例》规定,出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的( )进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。
随机试题
张先著诉芜湖市人事局公务员招考行政录用决定案2003年6月,原告张先著在芜湖市人事局报名参加安徽省公务员考试,经过笔试和面试,综合成绩在报考该职位的三十名考生中名列第一。2003年9月17日,张先著在芜湖市-人事局指定的铜陵市人民医院的体检报告显示,其乙
胃癌是起源于胃黏膜上皮的恶性肿瘤,在我国各种恶性肿瘤中发病率高,其好发于()。
环甲膜穿刺术穿刺针保留时间一般不超过()
下列细菌中属条件致病菌的是
下列关于腮腺多形性腺瘤手术的叙述,错误的是()
为了保证燃气管网调压站在调压器维修时不间断地供气,在调压站内设有( )。
下列属于间接成本费的有()。
下列关于明细分类账簿的账页格式的表述,正确的有()。
强调课程应满足学生的需要和自我实现的课程观是结构主义课程观的观点。()
Youaredoingaminiresearchprojectoninternationalmigration.Thefollowingaresomeusefulmaterials.Writeareportofabo
最新回复
(
0
)