首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。 施工过程中发生了如下事件: 事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。 施工过程中发生了如下事件: 事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
admin
2022-03-24
15
问题
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
由于建设单位修改变更设计文件造成工期延误,损失1.5个月的管理费和利润:
现场管理费=签约合同价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8000万元÷18月×12%×1.5月=80万元
公司管理费=签约合同价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000万元÷18月×7%×1.5月=46.67万元
利润=签约合同价÷工期×利润率×延误时间=8000万元÷18月×5%×1.5月=33.33万元
合计:160万元
事件2:在基础施工过程中,为了确保施工质量,施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15提高到C20。施工单位提出由于基础混凝土强度的提高,造成费用增加,要求追加付款15万元。
问题:
指出事件1中所列的管理费和利润的计算方法是否正确,说明原因。
选项
答案
事件2中施工单位所列的计算方法不正确。 因为管理费的计算不能以签约合同价为基数乘以相应费率。合理的计算方法是应以直接费为基数乘以相应的费率来计算,即: 现场管理费=直接费÷工期×现场管理费费率×延误时间=直接费÷18×12%×1.5。 公司管理费=(直接费+现场管理费)÷工期×公司管理费费率×延误时问=(直接费+现场管理费)÷18×7%×1.5。 利润的计算也不能以签约合同价为基数乘以相应费率。正确的计算方法是应以直接费和公司管理费之和为基数乘以相应的费率来计算,即: 利润=(直接费+公司管理费)÷工期×利润率×延误时间=(直接费+公司管理费)÷18×5%×1.5。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/CS4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
()是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人,买受人支付价款的合同。
依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是()。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
定标的主要依据是()。
下列不属于对招标文件核查范围的是()。
招标人选择招标代理机构时,()不是必须满足的条件。
承包商对工程负有()安全义务和责任。
有下列()情形之一的,法定代理或者指定代理终止。①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③代理人丧失民事行为能力;④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;⑤由其他原因引起的被代理人和代
施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这时发包人可行使()。
随机试题
预制混凝土护面块体的底模可根据制作方式分别采用()。
根据人们社会生活的领域,可以将理想划分为()
调节腠理之开合,将代谢后的津液化为汗液,排出体外,主要是由肺的哪项功能所完成
下列哪些法律行为还需要其他法律事实,才能导致有关法律关系的产生、变更和消灭?()
对于平流沉淀池,设计中设计日产水量为Qd=100000m3/d,取水厂用水量占设计日用水量的百分比k=5%,沉淀池的个数,n=2个,则设计流量为()m3/s。
不是工程间接费的构成费用的是()。
费雪认为,短期内货币流通的速度和产出保持不变,所以,货币存量的变化会引起()水平的变化。
按照《车辆购置税暂行条例》的规定,下列车辆不属于车辆购置税征收范围的是()。
人民法院在依照法律规定独立行使审判权时( )。
假设邮件服务器的地址是email-bj163.com,则用户正确的电子邮箱地址的格式是()。
最新回复
(
0
)