首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3,单价为40元/m3。 (1)合同中的有关情况为: ①合同开工日期为9月20日
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3,单价为40元/m3。 (1)合同中的有关情况为: ①合同开工日期为9月20日
admin
2012-01-21
19
问题
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m
3
,单价为10元/m
3
;砌石10万m
3
,单价为40元/m
3
。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m
3
/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行工程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚;
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工;
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m
3
,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m
3
;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m
3
后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m
3
。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m
3
,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。
选项
答案
由于变更引起的费用增加包括: ①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加; ②由于石料运输距离增加的费用增加; ③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿; ④承包人另寻采石场发生的合理费用; ⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失。 首先分析计算应由发包人负责的停工时间,然后乘以停工期间的设备、人工损失费。 在10月4日至10月15日的12天停工期间,10月4日至10月8日由于发包人移交场地原因造成,属于应补偿费用的停工;10月9日至10月15日,由于异常自然条件引起停工,属于不予费用补偿的停工;10月6日至10月8日属于“共同性延误”,以先发生因素“发包人移交场地延误”确定延误责任,因此,应予费用补偿。工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿: 本例中: ①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加: [300=(1+209/6)×200]×(10+3)=780万元 ②由于石料运输距离增加的费用增加: (10-5)×(30-10)×1=100万元 ③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿: [(10-5)/400]×2000=25万元 ④承包人另寻采石场发生合理费用0.5万元。 ⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失: 应予补偿费用的停工共计5天;补偿费用: 5×(0.8+1)=9万元 ⑥工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿: (5+25)×0.5=15万元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/CMsPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
()除完成日常广播监测工作外,对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。
有线电视系统室内应设置共同接地线,所有室内设备均应良好接地,接地电阻小于3Ω,接地线可用钢材或铜导线,接地体要求用(),规格根据接地电阻而定。
对通信工程施工单位的()进行管理能力考核时,应包括“检查施工现场安全生产达标情况”的相关内容。
试验管理标准与制度主要包括()。
对于缺水、易冻害或岩石不适于湿式钻眼的地区,可采用(),其效果也较好。
某施工单位中标一一座铁路大桥(施工范围不含图中阴影部分),该桥跨越某三级通航河流,主跨为下承式钢梁,架桥机运梁车均可以在上面行使。边跨为32m简支T形梁,要求现场制梁,采用公铁两用架桥机架梁,工期要求20个月,孔跨布置详见下图。问题:简述主跨钢梁的
采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡时,嵌补坡面空洞及凹槽,应先清除松动岩石,再将基座凿平,并保持襟边宽度不小于0.5m,然后再行砌筑;应做到()。
某施工单位中标一座铁路大桥(施工范围不含图中阴影部分),该桥跨越某三级通航河流,主跨为下承式钢梁,架桥机运梁车均可以在上面行使。边跨为32m简支T形梁,要求现场制梁,采用公铁两用架桥机架梁,工期要求20个月,孔跨布置详见下图。问题:简述边跨梁部工程
某水电工程项目,预算投资400万元,建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。建设单位依照
下列属于Ⅳ级土的有()。
随机试题
下列诗人中属于“竞陵八友”的是()。
孕期监护不包括下列哪项内容
急性感染性心内膜炎,最常见的致病菌是
在疾病三级预防中,第一级预防的重点是
患者,女性,45岁。有糖尿病史。主诉外阴瘙瘁,妇科检查:白带豆腐渣样,阴道壁充血,宫颈光滑。护士为患者准备会阴冲洗的溶液,宜选用的最佳溶液是
患儿,男性,12岁,头痛、发热4小时,伴呕吐、抽搐,以“流行性脑脊髓膜炎”入院。查体:体温39.2℃,脉搏110次/分,查体过程中患者又连续抽搐两次。针对患者目前的情况,下列各项措施中不恰当的是
假设某企业预测的年赊销额为2000万元,信用期为40天,有80%的客户在第40天付款,其余客户的付款时间平均为65天,变动成本率为60%,资金成本率为8%,一年按360天计算,则()。
接到通知,你村所管辖范围,出现猛烈山火,你作为村干部。应如何处理?
人民法院赔偿委员会对疑难、复杂、重大案件作出决定时,经过()批准,可以延长三个月。
【2016广东一类NO.3】个人成长进步靠什么?有人说靠组织培养,有人说靠自身努力,实际上二者并不__________,在现实生活中,绝大多数的人的成长进步既离不开组织培养,也离不开自己努力。填入画横线部分最恰当的一项是:
最新回复
(
0
)