首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
admin
2022-10-28
28
问题
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定:
(1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。
(2)质量保证金按合同价的5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
(3)工期提前1天奖励10000元,推迟1天罚款20000元。费用在最后一个月进度款中支付或扣除。
(4)合同规定,当物价比签订合同时上涨大于等于5%时,依当月应结算价款的实际上涨幅度按如下公式调整:P=P
0
×(0.15A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)。其中0.15为人工费在合同总价中比重,0.60为材料费在合同总价中比重。单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
工程如期开工后,在施工过程中发生如下事件:
事件一:4月份赶上雨期施工,由于采取防御措施,造成施工单位费用增加2万元;中途机械发生故障检修,延误工期1天,费用损失1万元。
事件二:5月份由于公网连续停电2天,造成停工,使施工单位损失3万元。
事件三:6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2天,且又停工待图15天,窝工损失6万元。
事件四:为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10天完成。
假定以上损失工期均在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
该工程各月实际完成产值见表6.1(各索赔费用不包括在内)。各月实际造价指数见表6.2。
问题:
若按原计划正常施工,该工程预付款为多少?起扣点为多少?保修金数额为多少?
选项
答案
(1)该工程预付款=6000×20%=1200(万元)。 (2)当支付预付款及进度款之和达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 起扣点=6000×40%=2400(万元)。 预付款+第一个月实际产值+第二个月实际产值=1200+1000+1200=3400(万元)>2400万元,所以在开工后的第三个月开始平均扣回预付款。2月份开工也就是在4月份开始扣回,4~7月平均扣回,每月300万元。 (3)质量保证金=6000×5%=300(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/B1FcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的()的监督活动。
自()年第一个基于PC的项目管理软件出现至今。
监理规划除基本作用外,还具有( )等方面的作用。
监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采用()等形式对建设工程实施监理。
按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。
组织设计确定各部门的职能,应使( )的领导、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
当发现建设工程实际投资已经超过计划投资之后,为了投资控制,应( )。
总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性,协助业主达到( )的最终目的。
总监理工程师应及时向( )提交有关质量事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
随机试题
作为域关系演算的谓词变元的基本对象是【】
《中华人民共和国香港特别行政区基本法》诞生的时间是()。
甲公司将建的建筑工程承包给无特种作业操作瓷格证书的邓某,邓某在操作时引发事故。某省建设厅作出暂扣甲公司安全生产许可证三个月的决定,市安全监督管理局对甲公司罚款三万元。甲公司对市安全监督管理局罚款不服,向法院起诉。下列哪些选项是正确的?
关于桥梁滑模施工中模板提升的说法,正确的是()。
(2007)以下哪项不在初步设计文件范围内?
(2004)哪项不符合剧场内部的设计要求?
案例:杨老师准备上一堂“视频、动画信息的简单加工”课,以下面思路开展教学:播放视频文件实例,给学生详细介绍WMP和超级解霸的使用方法、各自特点和注意事项。任务:用学生机上的WinowSMediaPlayer和超级解霸播放提供的四种格式文件素材,并请学
标志我国进入社会主义初级阶段的重大事件是()。
和逻辑导论比起来,小张更喜欢外国文学;事实上,他在所有的大学课程中最喜欢的是经济学;而和逻辑导论比起来,他更不喜欢体育。除了以下哪项外,其余各项都能从上述信息推出?
有一个工程,甲队单独做24天完成,乙队单独做30天完成,甲乙两队同做8天后,余下的由丙队单独做需要6天完成。这个工程由丙队单独做要几天完成?()
最新回复
(
0
)