某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。　　施工合同中说明：建设工期278天，2004．年9月1日开工，工程造价4357万元。　　

admin2022-07-27 36

问题某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。
　　施工合同中说明：建设工期278天，2004．年9月1日开工，工程造价4357万元。
　　合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
　　实施过程中，发生如下事件：
　　事件1：总承包商于8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。
　　事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。
　　事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。
　　事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。
　　事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
　　事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水带安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。
　　事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。
　　事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。
问题：
在事件8中，你认为哪种意见正确?为什么?

选项

答案业主意见正确。因为合同约定，安装配件材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ApSPFFFM

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

监理机构在承包人自行检测的同时独立进行检测，以核验承包人的检测结果属于水利工程建设项目施工监理工作方法的()方法。

项目法人应在计划蓄水时间前()向有关部门报送蓄水验收申请报告。

事故处理需要进行重大设计变更的，必须经()审定后实施。

根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003)，水利工程建设项目施工监理的主要工作方法包括()。

单元工程或工序质量经鉴定达不到设计要求，经加固补强后，改变外形尺寸或造成永久性缺陷的，经建设(监理)单位确认能基本满足设计要求，其质量可按()处理。

当喷浆层较厚时，应分层喷射，每次喷射厚度应根据喷射条件而定，仰喷为()mm。

喷浆修补的特点是()。

某装载机额定载重量为5t，则该装载机属于()。

卵石按其产源可分为()等几种。

现代行政权力的特点是（）

七情内伤致病多见于

患者男，45岁，鼻部撞伤后，有血性液体自鼻孔流出，手帕或纸上的痕迹中心呈粉红色而周边色淡、清澈，色淡，流出的液体干燥后不呈痂状者，考虑为脑脊液鼻漏。鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术正确的是

大理

深圳天行实业公司与天津联云化工建材公司购销合同纠纷仲裁过程中，申请人要求财产保全，即冻结被申请人银行存款55万元或扣押、查封其等值财产。仲裁委员会对此申请应采取下列哪种办法处理?()

孔某因犯强奸罪被甲县人民法院判处有期徒刑7年，判决生效后被送至乙县监狱服刑。期间，孔某越狱脱逃，并在丙县抢劫陈某人民币500元，后被捕获。请问，下列关于本案管辖的选项哪些是正确的?()

人造羊毛的结构简式为：，它属于：①共价化合物；②无机化合物；③有机化合物；④高分子化合物；⑤离子化合物

根据我国公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司的表述中，正确的有()。

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()

假定M2余额为103．6万亿元，M1余额为31．1万亿元，M0余额为5．5万亿元，则活期存款余额是()万亿元。