2. 计算机
  3. 下面关于索赔的说法中，不正确的是________。

下面关于索赔的说法中，不正确的是________。

admin2014-08-23  33
问题 下面关于索赔的说法中，不正确的是________。
选项 A、按照索赔的目的进行划分，索赔可以分为工期索赔和费用索赔
B、项目发生索赔事件后，应先由监理工程师调解，若调解不成，则须由政府建设主管机构进行调解或仲裁后，方可向所在地人民法院起诉
C、索赔必须以合同为依据
D、索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担
答案B
解析 建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔分类：按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。按索赔目的分类：
1．工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，使原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
2．经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：
1．发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2．因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3．发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4．发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5．非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6．物价上涨，法规变化及其他。
前提条件：
1．与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
2．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
索赔处理的原则：
①必须以合同为依据
②及时、合理地处理索赔，以完整、真实的索赔证据为基础
③加强主动控制，减少索赔所以B是不正确的。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9Ey7FFFM
本试题收录于： 信息系统项目管理师上午综合知识考试题库软考高级分类
0

信息系统项目管理师上午综合知识考试

软考高级

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)