首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(单位:d),各项工作匀速进展。 工程实施过程中发生以下事件。 事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(单位:d),各项工作匀速进展。 工程实施过程中发生以下事件。 事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理
admin
2015-07-14
18
问题
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(单位:d),各项工作匀速进展。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场,建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。
事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45d后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15d,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30d内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费补偿。
事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。
事件4:专业监理工程师巡视时发现,已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】
事件3中,乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天?
选项
答案
(1)乙施工单位的做法不妥之处:乙施工单位直接向项目监理机构提出工程延期的申请。 正确做法:乙施工单位应向甲施工单位提出工程延期申请,再由甲施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。 (2)B分部工程的实际工期是75+15=90(d)。
解析
主要考查总包单位、分包单位和监理单位的关系。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/8r4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
()也叫成本加酬金合同,指业主在支付工程实际成本后,再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动,应用巧妙的话,可起到非常好的激励作用。
()通常是由发包人在招标文件中提供出较为详细的工程清单,由承包人填报单价,再以工程量清单和单价表为依据计算出总造价。单价合同分为以下几种:
()同即由两个或两个以上合作单位之间,以一个承包人的名义,为共同承包某一工程项目的全部工作明确相互权利、义务和责任的合同。
在()监理合同中,设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。
()这一合同广泛用于一般性计划和可行性研究、设计、详细设计和施工、技术援助等监理(咨询)活动。
()是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中,发包人须承担项目实际发生的一切费用,因此也承担了项目的全部风险。承包人由于无风险,其报酬往往也较低。
下列关于建设工程合同的特征叙述不正确的是()。
设备采购委托合同与设备采购代理合同区别为()不同。
随机试题
在对公钥证书格式的定义中已被广泛接受的标准是()
Humanfeelingsareaffectedbycolorunconsciously.Manufacturershavediscoveredbytrialanderrorthatsugarsellsbadlying
阿丽与芬兰的F公司签订了一份蜜蜡买卖合同,后因货款给付等问题发生争议并诉至法院,法院用微信的方式向阿丽和F公司分别送达了举证通知书,但被告阿丽未予以回复,一审法院遂对阿丽做出了缺席判决。阿丽不服欲上诉,但在上诉期限内阿丽突发心脏病人院并昏迷十余天,等其醒来
已知炼焦煤气的含湿量d=0.01kg/m3,其密度为0.4686kg/m3,则湿燃气的密度为()kg/m3。
一先张法预应力构件,钢束中心配置,设松索时钢束的初始张拉力为Np0,钢束的面积为Ap,混凝土构件的毛截面面积为A,钢束与混凝土材料的弹性模量之比aEp=10,A/Ap=20。现分析松索后构件内钢束的拉力Np1为______大?
被称为西班牙“国粹”的是()。
(甲)宋儒理学的代表人物中,如陆九渊的读书经验也有可取之处。《陆象山语录》有一则写道:“如今读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”接着,他又举出下面的一首诗:“读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长;未晓不妨权放过,切身须要急思量。”这就是所谓“
古话说,“酒香不怕巷子深”。可是在当今社会,“酒香也怕巷子深”。不少餐馆为了吸引顾客十分注重店面装修,网红餐馆应运而生。网红餐馆高大上的门面装修和充满噱头的食物名称颇具吸引力,如今到网红餐馆打卡已在都市青年中形成一股潮流。事实上,网红店铺的食物口味与同类普
What’stheespeciallybigissuethatholdsbacktheInternet?WhatisthechallengefacingStockholmCountyCouncil?
73.5percentofmajorU.S.firmsreportthattheyrecordandreviewtheiremployees’communicationsandactivitiesonthejob.
最新回复
(
0
)