根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

admin2019-04-28 44

问题根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

选项 A、发包人未能按时提供文件
B、发现文物
C、行政审批延误
D、发包人原因造成工期延误
E、出现异常恶劣气候条件

答案B,C,E

解析补偿原则：①非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；②发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；③发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；④不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/8d7cFFFM

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

合同公证与鉴证的相同点是(　　)。

工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有(　　)。

下列说法中正确的是(　　)。

关于业主的资金安排说法错误的是(　　)。

关于设计招标下列说法错误的是(　　)。

施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(　　)。

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是(　　)。

施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(　　)情况发布变更指令。

在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指(　　)。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指(　　)的含义。

男性，28岁，胃镜检查示胃溃疡，关于该病人病史的叙述正确的是（）

根据基牙倾斜的方向和程度不同，导线可分三型，正确的是

中小学校关于教学用房临空外窗开启方式的规定，正确的是：(2018年第44题)

建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是(　　)。

农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列不是以经济作物作为期货标的物的农产品期货是()。

《旱天雷》属于下列哪类乐种?()

行政监督中的社会监督包括()。

法律是由立法机关或国家机关制定，国家政权保证执行的行为规则的总和。其本质为()。

要将浓度分别为20%和5%的A、B两种食盐水混合配成浓度为15%的食盐水900克。问5%的食盐水需要多少克?()

PASSAGETHREEWhatdoes"it"inPara.11referto?

根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

合同公证与鉴证的相同点是( )。

工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。

下列说法中正确的是( )。

关于业主的资金安排说法错误的是( )。

关于设计招标下列说法错误的是( )。

施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。

施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。

在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。

男性，28岁，胃镜检查示胃溃疡，关于该病人病史的叙述正确的是（）

根据基牙倾斜的方向和程度不同，导线可分三型，正确的是

中小学校关于教学用房临空外窗开启方式的规定，正确的是：(2018年第44题)

建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是( )。

农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列不是以经济作物作为期货标的物的农产品期货是()。

《旱天雷》属于下列哪类乐种?()

行政监督中的社会监督包括()。

法律是由立法机关或国家机关制定，国家政权保证执行的行为规则的总和。其本质为()。

要将浓度分别为20%和5%的A、B两种食盐水混合配成浓度为15%的食盐水900克。问5%的食盐水需要多少克?()

PASSAGETHREEWhatdoes"it"inPara.11referto?

合同公证与鉴证的相同点是(　　)。

工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有(　　)。

下列说法中正确的是(　　)。

关于业主的资金安排说法错误的是(　　)。

关于设计招标下列说法错误的是(　　)。

施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(　　)。

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是(　　)。

施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(　　)情况发布变更指令。

在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指(　　)。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指(　　)的含义。

建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是(　　)。