首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金,
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金,
admin
2015-08-15
78
问题
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金,开标会于2008年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2008年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
事件一:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B两项工作延误是由于甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B项工作为非关键工作未受到影响,不予工期索赔。 事件二:不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。 事件三:可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。 事件四:可向甲方提出费用和工期索赔,因为F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7DtPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在公路工程高处作业中,高处作业操作平台的临边应设置防护栏杆,防护栏杆的水平横挡的间距不大于()m,强度满足安全要求。
在图纸会审制度中,由土建施工单位与各分包施工单位,共同对施工图进行的全面审查是()。
对水泥稳定粒料基层实测项目中()的检查方法是按路基、路面压实度评定标准检查,每200m每车道检测1处。
在路面工程中,石灰土层每隔( )m设一道伸缩缝。
分项工程质量检测内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和()四个部分。
土方路堤施工中,对于()的填料应填筑在路基下层。
( )不属于湿弱地基的加固方法。
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购
随机试题
急性细菌性痢疾时,结肠溃疡的特点有()。
组织公关调查活动的第一个具体环节是()。
被告人邹某因涉嫌抢劫罪被人民检察院起诉,人民法院在审理该案过程中:如果邹某在法庭审理过程中从看守所脱逃,合议庭应当如何处理?()
成长能力主要体现在()。
某企业2011年实收资本为500万元,资本公积为400万元。该企业2010年资金账簿上已按规定贴印花2500元,税率万分之五。该企业2011年应纳印花税为()元。
Toimpressafutureemployer,oneshoulddressneatly,be______,anddisplayinterestinthejob.
在关系数据库中,把数据表示成二维表,每一个二维表称为【】。
对数据访问页与Access数据库的关系的描述错误的是()。
Theseaisthelargestunknownpartofourworld.Itcovers【B1】______percentoftheearth.Thereisstillmuchtobediscovered
A、Theweatherisverybad.B、Theyarelackinginmoney.C、Theydon’thaveenoughboats.D、Theoilishardtocleanupfromthes
最新回复
(
0
)