根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

admin2019-04-28 11

问题根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

选项 A、增加工作内容
B、提供图纸延误
C、出现异常恶劣的气候条件
D、发包人延迟提供建筑材料
E、现场查勘滞后

答案A,B,D

解析由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。选项C不属于发包人原因，而属于发包人应当承担的风险。选项E属于承包人原因。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6d7cFFFM

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可(　　)确定交货地点。

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由(　　)提出。

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由(　　)。

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()

某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

关于设计招标下列说法错误的是(　　)。

有关暂停施工的说法中正确的是(　　)。

心绞痛疼痛发作时的典型心电图表现是

患者，女性，结婚4年未孕，形体肥胖，月经40～60天一行，面色白，头晕心悸，胸闷。苔白腻，脉滑。治宜

牙齿松动与下述哪项因素关系不大

从适用性、耐久性和经济性等方面综合考虑。下列哪一种屋面做法最适宜我国北方地区居住建筑平屋顶?

上海证券账户当日开立，（）日生效。

某企业生产某品种产品，设计年产量为6000件，每件产品的销售价格为50元，企业每年固定性开支为66000元，每件产品变动成本为28元，则该项目的生产负荷率为()。

已知求可逆矩阵P，化A为标准形A，并写出对角矩阵A．

创建一个顶层表单，表单的控件名和文件名均为myform。将myform表单设置为模式表单，并将其标题设置为“表单操作”。表单启动后自动居中。

根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()

某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。

关于设计招标下列说法错误的是( )。

有关暂停施工的说法中正确的是( )。

心绞痛疼痛发作时的典型心电图表现是

患者，女性，结婚4年未孕，形体肥胖，月经40～60天一行，面色白，头晕心悸，胸闷。苔白腻，脉滑。治宜

牙齿松动与下述哪项因素关系不大

从适用性、耐久性和经济性等方面综合考虑。下列哪一种屋面做法最适宜我国北方地区居住建筑平屋顶?

上海证券账户当日开立，（）日生效。

某企业生产某品种产品，设计年产量为6000件，每件产品的销售价格为50元，企业每年固定性开支为66000元，每件产品变动成本为28元，则该项目的生产负荷率为()。

已知求可逆矩阵P，化A为标准形A，并写出对角矩阵A．

创建一个顶层表单，表单的控件名和文件名均为myform。将myform表单设置为模式表单，并将其标题设置为“表单操作”。表单启动后自动居中。

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可(　　)确定交货地点。

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由(　　)提出。

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由(　　)。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

关于设计招标下列说法错误的是(　　)。

有关暂停施工的说法中正确的是(　　)。