实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要

admin2022-03-24 22

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大，意欲索赔。
事件2：工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在合同约定的时间内，向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3：路基土石方工程施工过程中，承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此，该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得更困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包人准备提出索赔要求。
问题：
事件1中，若承包人对因业主原因造成的窝工损失，要求设备窝工按台班计算，人工的窝工按日计价是否合理?如不合理应怎样计算?

选项

答案不合理。因窝工而闲置的设备按折旧费或停置台班费或租赁费计价，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6S4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()，是指由一定机关或组织事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。

当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

保险合同中，保险人的主要义务是()。

设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。

在建设工程的过程中，最常用的担保方式是()。

保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担担保责任。

若承包人送的报告自送达之日起()天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。

根据我国《合同法》规定，债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。

正常人剧烈运动后，尿液中可出现

关于氯丙嗪的临床应用，下列错误的是()

患者，女性。全身微循环障碍，临床上禁忌使用冷疗的理由是

以下关于期权的论述，错误的是()。

票据如果欠缺相对应记载事项的,该票据即归无效。()

班长小明在组织班级活动时，经常不听其他同学的想法和建议，表现比较强势，失去了同学们的信任。小明找社会工作者小王诉说自己的苦恼。依据艾瑞克．伯恩(Beme)的沟通分析理论，小王判断小明的自我状态属于()

桑代克认为，学习实质在于形成刺激与反应联结，因此他的学习理论称为()。

下列选项中，应当属于无偿法律行为的是()。

存储器的带宽是指每秒可传输(读出／写入)的最大数据总量。存储器带宽与存储器总线的工作【59】有关，也与数据线的【60】和每个总线周期的传输次数有关。