首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某土石坝工程项目,建设单位与施工单位按照《水利水电工程施工合同示范文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备
某土石坝工程项目,建设单位与施工单位按照《水利水电工程施工合同示范文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备
admin
2009-04-15
35
问题
某土石坝工程项目,建设单位与施工单位按照《水利水电工程施工合同示范文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表3-1中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏谅预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位1台大型起重机、2台自卸汽车(载重5t、8t各1台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.事件1不应该批准。 这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2不应该批准。 施工单位为确保安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3应该批准。 这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4应该批准。 是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5应该批准。 由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则为: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)造价工程师应批准的索赔金额为: 事件3返工费用20000元; 事件4机械台班费(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=4961(元); 人工费86×18=1548(元); 事件5应给施工单位补偿 直接费18000+2000=20000(元) 间接费20000×10%=2000(元) 利润(20000+2000)×5%=1100(元) 税金(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或(18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) =23887.71(元) 合计20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)监理工程师应批准的工程延期为:事件3延期8天;事件4延期5天;合计13天。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6OsPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作,载频的带宽为()。
我国GSM通信系统采用1800MHz频段时,工作带宽为()。
吊车、升降机等昼间施工场地作业时,噪声限值为()。
民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行(),原则上应统一维护。
相比传统的吹缆方式,气吹微缆的优点有()。
民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时,必须满足建筑物()等条件,不得破坏建筑物的安全性。
在移动通信中,驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况,下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。
在城市人行道有多处交越线路的地基坑道一般采用()基础。
2016年3月,A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同,合同金额为70万元,工期自4月1日至6月30日,合同未约定保修期。项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。工程按期开工,但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更:(1)
随机试题
涂料中的添加物不包括()。
简述债的种类。
慢性支气管炎晚期出现肺心病时,线可见
对医术与医德之间关系的理解有误的是
某企业对甲区工商局的处罚决定不服,以案件重大复杂为由,向乙市中级人民法院起诉。下列说法正确的有:()
企业取得的下列所得中,减按15%征收企业所得税的是()。
现代分拣系统的基本构成包括前处理设备(混杂一起的物品的输入)、分拣运输机系统和后处理设备(分拣后物品的输出)、______装置及计算机管理四部分组成。
现代学校教育萌芽于________时期。
在我国古代,名、字与号是有区别的:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬;号又叫别号、表号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。下列选项中属于“号”的是()。
Recently,theChangeoftheglobalclimatebringsaboutthefataldisastersallovertheworld.Itnotonlyworriestheworld’s
最新回复
(
0
)