首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。 在工程实施过程中,发生如下事件。 事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。 在工程实施过程中,发生如下事件。 事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投
admin
2010-03-16
33
问题
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
在工程实施过程中,发生如下事件。
事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须满足以下要求。
(1) 获得国家级工程质量奖项。
(2) 在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记。
(3) 拥有国有股份。
(4) 取得安全生产许可证。
事件2:建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后,在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件,造成经济损失(表2-1)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保,建安工程施工单位在合同约定的有效期内,向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
合计 21.0
事件3:施工过程中,总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺,未向监理机构报审。
事件4:在施工时,装修工程施工单位发现图纸错误,导致装修工程局部无法正常进行,虽然不会影响总工期,但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
问题
1.逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求,分别说明理由。
2.事件2中,发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?
3.写出总监理工程师对事件3的处理程序。
4.根据《建设工程监理规范》的规定,写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。
选项
答案
1.事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求及其理由。 (1) 获得国家级工程质量奖项的要求应采纳。 理由:可以保证工程质量。 (2) 在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不应采纳。 理由:以不合理条件限制或排斥潜在投标人。 (3) 拥有国有股份的要求不应采纳。 理由:以不合理条件限制或排斥潜在投标人。 (4) 取得安全生产许可证的要求应采纳。 理由:必须取得安全生产许可证才有资格进行施工。 2.事件2中,发生的经济损失应由建设单位承担的是:建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费5.0万元;已通过工程验收的供水管爆裂修复费0.5万元:建设单位采购的已运至现场的水泥损失费305万元:停工期间必要的留守管理人员工资1.5万元;现场清理费0.3万元。 事件2中,发生的经济损失应由建设单位承担的是;现场施工人员受伤医疗补偿费2.0万元;建安工程施工单位配备的停电时间用于应急的发电机修复费0.2万元;停工期间施工作业人员窝工费8.0万元。 建安工程施工单位总共可获得费用补偿为5.0万元+0.5万元+3.5万元+1.5万元+0.3万元= 10.8万元。 工程延期要求成立。 3.总监理工程师对事件3的处理程序:总监理工程师签发《工程暂停令》,专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施212212艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 4.根据《建设工程监理规范》的规定,事件4中项目监理机构处理变更设计的程序:承包单位提出工程变更申请,捉交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后,由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时,应按规定经有关部门审定。 根据《建设工程监理规范》的规定,事件4中项目监理机构处理费用索赔涉及如下程序。 (1) 承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。 (2) 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。 (3) 承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。 (4) 总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规定的条件时予以受理。 (5) 总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。 (6) 总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5U9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
《合同法》规定:“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。”
代理,是指代理人以被代理人的名义在代理权限内,向第三人作出意思表示,所产生的权利和义务直接由()享有和承担的法律行为。
(),是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。
关于合同变更下列说法错误的是()。
订立合同过程中,()是要约。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
在建设工程的过程中,最常用的担保方式是()。
勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人()。
下列不屈于资格预审须知中的必要合格条件的是()。
设备工程合同管理的根本任务是()。
随机试题
出口免税是指对货物在出口销售环节不征收()
皮质脊髓侧束()
下列常引起慢性肝炎的病原是
阴痒肝经湿热证的首选方是
依据《商业银行法》的规定,下列表述中正确的是:
()是指通过财政分配活动来增加和刺激社会的总需求。
根据资源税法律制度的规定,下列各项中,属于资源税纳税人的是()。
“如实地想客观世界——走进具象艺术”一课中,“了解具象艺术的语言、形象特征,初步掌握辨识具象艺术的能力”所属的目标维度是()。
阅读资料,回答下列问题。 截至2019年底,广东省常住人口11521万人,比上年底增加175万人。其中,男性6022.03万人、女性5498.97万人,人口密度为641人/平方公里。2019年底,全省城镇化率(城镇常住人口占常住人口的比重)为71.40
________________(她在事故中幸免于难)isamiracle.
最新回复
(
0
)