首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路项目,施工合同采用国内招标文件范本,业主委托监理工程师进行施工监理。该工程施工过程中,陆续发生了如下事件: (1)在进行某段路基施工时,因下雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连
某高速公路项目,施工合同采用国内招标文件范本,业主委托监理工程师进行施工监理。该工程施工过程中,陆续发生了如下事件: (1)在进行某段路基施工时,因下雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连
admin
2009-05-15
27
问题
某高速公路项目,施工合同采用国内招标文件范本,业主委托监理工程师进行施工监理。该工程施工过程中,陆续发生了如下事件:
(1)在进行某段路基施工时,因下雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一遇特大暴雨,承包人在2006年10月20日向业主提交了工程延期和费用索赔申请报告,要求业主给予5天的工期补偿及相关费用10万元。
(2)某混凝土挡墙工程,是该工程项目关键线路上的工作,承包人为了保证工期不受到影响,在该挡墙开工报告中,计划在夜间加班进行混凝土浇筑,该报告得到了监理工程师的批准。但在施工过程中,现场周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常休息,阻止承包人在夜间进行施工,致使该段挡墙没能按批准的计划工期完工,并将会影响整个工程的工期推迟5天完成。承包人在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了工程延期和费用索赔意向书,要求业主给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。
针对上述两项事件,该承包人提出的工程延期和费用索赔要求是否成立?为什么?
选项
答案
解析
(1)该项工程延期和费用索赔不成立。原因:第一,承包人提出工程延期和费用索赔申请的时间超过了合同规定的时限要求。
对于工程延期,合同条件规定,当延期事件发生后,承包人应在14天内向监理工程师发出要求延期的意向通知书,并提交有关详细资料;在该事件终止后的14天之内,承包人向监理工程师提交延期申请报告及最终详细资料。
对于费用索赔,合同条件规定,索赔事件发生后的21天之内承包人向监理工程师提交索赔意向通知书,并提交有关资料和账目;索赔事件终止后21天内承包人向监理工程师提交索赔报告及最后账目。
第二,承包人申请工程延期和费用索赔的程序不正确,承包人应向监理工程师提交延期和索赔意向书及延期和索赔报告,而不是提交给业主。
(2)延期和索赔不成立,这完全是承包人自身施工组织原因造成的。虽然监理工程师批准了计划,但不能因此而解除承包人应负的责任或义务。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5HNhFFFM
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
()通常是构成城市居住区的基本单位。
某开发公司开发一项目,需征用土地30公顷,为保证该项目的整体性,需征用农田保护区内的耕地0.3公顷。那么,这一项目的土地批准权为()。
为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公众利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,()于1999年8月通过了《中华人民共和国招标投标法》。
城市近期规划内拟建设的地区应编制修建性详细规划,地域范围一般不超过3hm2。()
房地产综合开发的本质特点是“综合”、“协调”。()
建筑物按结构类型和材料可分类为()。
目前中国房地产估价师下设的专业委员会分别为()。①考试注册委员会②教育培训委员会③学术委员会④国际交流委员会⑤估价标准委员会⑥纪检仲裁委员会
营业税是对提供应税劳务,转让无形资产和销售不动产的单位和个人开征的一种税。城市维护建设税(以下简称城建税),是随着增值税、消费税和营业税附征并专门用于城市维护建设的一种特别目的税。教育税附加是随增值税、消费税和营业税附征,并专门用于教育的一种特别目的税。(
随机试题
某再生障碍性贫血病人,高热伴抽搐,适宜的降温措施是(2006年真题)
石灰的最主要技术指标是()。
房地产经纪人协理从业资格考试实行全国统一大纲,各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。由()负责拟订房地产经纪人协理从业资格考试大纲,并且人事部负责审定考试大纳。
为了防止暴露于大气中的铁制容器外壁遭受腐蚀,常采用的经济易行方法是()。
在工程网络图中,M工作的最早开始时间为第14d,持续时间为6d,该工作有三项紧后工作,它们最早开始时间分别为第23d、21d、22d,则M工作的自由时差为( )d。
利用()可调整设备的水平度,并能把设备的质量、工作荷载和拧紧地脚螺栓产生的预紧力,均匀传递给基础。
非货币性资产交换具有商业实质,且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量时,应以换出资产的公允价值作为换入资产的入账基础。下列各项中,表明公允价值能够可靠计量的有()。
下列哪些条目是数据库管理系统中事务管理器的重要模块? I.缓冲区管理 II.并发控制 III.DDL编译 IV.故障恢复
Wheredidthestrangenoisecomefrom?
Afour-yearstudybysociologistsatTheUniversityofManchesterhasfoundthatwomenaremuchlikelythanmento【M1】______mak
最新回复
(
0
)