【背景资料】某写字楼工程为钢筋混凝土框架结构，地下3层，地上16层。建筑高度为65m，基坑深度为12m．首层高度为12m，跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定，防水工程保修期限均为10年。

admin2022-08-02 39

问题【背景资料】
某写字楼工程为钢筋混凝土框架结构，地下3层，地上16层。建筑高度为65m，基坑深度为12m．首层高度为12m，跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定，防水工程保修期限均为10年。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中防水工程保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件二：施工单位在基坑完成并自检合格后，组织验槽。由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加。总监理工程师认为该验收主持及参加人员不满足规定，要求重新组织验收。
事件三：施工单位施工到二层框架柱钢筋绑扎时，建设单位书面通知将二层及以上各层由原设计层高4．0m变更为4．80m，当日施工单位停工。25d后建设单位才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日施工单位立即提出停、窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
【问题】
事件三中，施工单位的索赔是否成立?并说明理由。

选项

答案事件三中，施工单位的索赔成立。理由：施工单位应在索赔事件发生后28d内向工程师(建设单位或监理单位)提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料。本工程连续停工25d，复工后施工单位立即送交了索赔报告和相关资料，但建设单位超期未答复，视为建设单位已经认可，所以施工单位的索赔已经生效。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4LhPFFFM

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

不需要专家论证的专项施工方案，其审批流程为()。

下列工程中，其专项施工方案需要进行专家论证的是()。

下列工程中，属于危险性较大的分部分项工程的是()。

同一幕墙工程应采用()的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。

基坑工程地下水的控制方法有()。

基坑工程支护结构监测的内容有()。

《建筑施工安全检查标准》规定，合格的标准是()。

甲亢手术后护理措施正确的是()。

蒙古公民高娃因民事纠纷在蒙古某法院涉诉。因高娃在北京居住，该蒙古法院欲通过蒙古驻华使馆将传票送达高娃，并向其调查取证。依中国法律规定，下列哪一选项是正确的？（2016年卷一第39题）

下列属于财政政策优势的是()。

在信用证业务的有关当事人之间，存在契约关系的有()。

下列选项属于行政层级式组织形式的决定因素的有(　　)。

中国人民银行规定3年期的整存整取定期储蓄的年利率是2．7％(不计复利)，按这种方式存入5000元，存期3年，3年到期时必须按利息的20％交纳利息税，则到期后取出的总金额是()元。

旅行社为散客提供的旅游服务类型主要有()。

魏源在《海国图志》、徐继畲在《瀛环志略》中都较详细地介绍了英、法、美等国的资产阶级政治制度，并给予较高评价，新思潮倡导者们这样做()。

DININGOUTAAboyneTheoriginalLuigi’sItalianRestaurantisnowbackinAboyne231BeachRoad,Aboyne(ampleparkingavailabl

建筑工程管理与实务

二级建造师

不需要专家论证的专项施工方案，其审批流程为()。

下列工程中，其专项施工方案需要进行专家论证的是()。

下列工程中，属于危险性较大的分部分项工程的是()。

同一幕墙工程应采用()的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。

基坑工程地下水的控制方法有()。

基坑工程支护结构监测的内容有()。

《建筑施工安全检查标准》规定，合格的标准是()。

甲亢手术后护理措施正确的是()。

蒙古公民高娃因民事纠纷在蒙古某法院涉诉。因高娃在北京居住，该蒙古法院欲通过蒙古驻华使馆将传票送达高娃，并向其调查取证。依中国法律规定，下列哪一选项是正确的？（2016年卷一第39题）

下列属于财政政策优势的是()。

在信用证业务的有关当事人之间，存在契约关系的有()。

下列选项属于行政层级式组织形式的决定因素的有( )。

中国人民银行规定3年期的整存整取定期储蓄的年利率是2．7％(不计复利)，按这种方式存入5000元，存期3年，3年到期时必须按利息的20％交纳利息税，则到期后取出的总金额是()元。

旅行社为散客提供的旅游服务类型主要有()。

魏源在《海国图志》、徐继畲在《瀛环志略》中都较详细地介绍了英、法、美等国的资产阶级政治制度，并给予较高评价，新思潮倡导者们这样做()。

DININGOUTAAboyneTheoriginalLuigi’sItalianRestaurantisnowbackinAboyne231BeachRoad,Aboyne(ampleparkingavailabl

下列选项属于行政层级式组织形式的决定因素的有(　　)。