首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;
admin
2018-05-04
35
问题
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:
(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;
(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;
(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;
(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为( )。
选项
A、2012年11月7日
B、2012年11月14日
C、2012年11月21日
D、2012年11月28日
答案
B
解析
本题中(1)属于承包商责任,工期不能顺延,(2)属于发生了不可抗力事件,工期应该顺延,(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时,但是并不是在一周内发生的,因此工期不能顺延,(4)是可以顺延的,因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天,工程的实际竣工日期为2012年11月14日。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/46VPFFFM
本试题收录于:
建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类
0
建设工程法规及相关知识
二级建造师
相关试题推荐
在某办公大楼招标中,经过评标,则下列说法错误的是()。
关于定金的内容,下列说法正确的是( )。
某工程项目于2009年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
根据《招标投标法》的规定,招标人依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
工程监理单位与( )不得有隶属关系或者其他利害关系。
某房屋的主体结构因设计原因出现质量缺陷,则下列关于该房屋质量保修事宜的说法,错误的是( )。
甲乙两公司在签署合同时约定,在履行合同过程中发生争议时,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁解决。发生争议后甲方直接向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,乙方在首次开庭前未提交仲裁协议的,人民法院应当()。
当前因拖欠工程款引起的建设工程合同纠纷日益增多,从根本上讲,造成施工合同工程款纠纷的原因是()。
由于发生工程质量纠纷,原告某房地产开发公司起诉被告大成建筑公司,在开庭审理案件时,被告大成建筑公司对工程质量鉴定结论提出异议,要求重新鉴定,法院审查后认为这是有缺陷的鉴定结论。面对这种情况,可通过()方法解决。
有下列()情形之一的,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。
随机试题
轿车车身磨损的原因和部件有哪些?
能较早反映肾小球滤过功能受损的指标是
实验设计的对照原则是为了
根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号),对隧道主体结构质量外观抽查的分部工程包括()。
根据个人所得税的有关规定,下列外籍专家取得的工资、薪金所得,可免征个人所得税的有()。
在汇率风险中,经济风险直接关系到企业海外投资和经营的效益。经济风险的特征主要有()。
某税务代理中介机构为其客户(增值税一般纳税人)进行增值税的代理中,可以从事的税务代理业务有()。
程序的实质是对所要进行的活动规定时间顺序,因此,程序也是一种()。
手机垃圾短信息有“骚扰型”,多为恶作剧、“黄段子”、小道消息;有“陷阱型”,多是骗取用户钱财;有广告短信。短信业务的确给运营商们带来了丰厚的利润,但有些短信正成为一种“信息公害”,让人不堪其扰。一些急于开发新客户的新企业群发不少短信广告,绝大多数的垃圾短信
祖父现在年龄是孙子的6倍,过几年之后,祖父的年龄是孙子的5倍,再过几年,祖父的年龄是孙子的4倍,问孙子今年几岁?
最新回复
(
0
)