首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。 工程实施过程中,发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、
[背景资料] 某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。 工程实施过程中,发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、
admin
2016-05-23
34
问题
[背景资料]
某广场地下车库工程,建筑面积18000m
2
。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。
工程实施过程中,发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见表2A320020—1。
事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用18万元;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;
(3)人员伤亡善后费用62万元;
(4)工期顺延6d。
问题:
事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
选项
答案
事件三中,施工单位的索赔要求是否成立及其理由分析如下: (1)工程清理、恢复费用18万元:索赔成立。 理由:不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人(建设单位)承担。 (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元:索赔不成立。 理由:不可抗力造成的施工机械设备修理费应由承包人(施工单位)承担。 (3)人员伤亡善后费用62万元:索赔不成立。 理由:不可抗力造成的人员伤亡由各自分别承担,施工单位应承担自己人员的伤亡费用。 (4)工期顺延6d:索赔成立。 理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/44tPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
长隧道及采用大型掘进机械施工的隧道,宜采用()导向。
下列后张法预制梁的施工步骤中,错误的有()。
处在海水、海风、氯离子、硫酸根离子环境的或冬季洒除冰盐的路面或桥面钢筋混凝土、钢纤维混凝土中宜掺()。
挂篮悬臂浇筑施工方法适用的桥梁类型是()。
梁式桥中,梁作为承重结构主要是以它的()能力来承受车辆荷载。
某施工单位参加了A高速公路所有交通安全设施的施工投标,并中标承担了交通标志的施工任务,现已拿到了本工程交通标志的施工图设计。问题:交通标志主要包括哪些种类?
属于交通标志的是()。
某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道施工,隧道穿越的地层有:石灰岩、页岩、泥灰岩,局部夹有煤层,该隧道穿越一向(倾)斜构造。隧道进出口围岩为Ⅴ级(差),洞内Ⅲ级和Ⅳ级呈间隔分布,局部为Ⅴ级。其中左线隧道进口桩号为K15+270,设计控制标高为240
下列设施中,不属于交通标志的是()。
建筑室外装饰装修工程的施工一般应采用( )的流向,高层建筑采取措施后可分段施工。
随机试题
冠状动脉起源异常包括
移植前清髓性预处理对受体造血系统的影响不包括
K特征X射线的产生,管电压必须在
王老汉于2002年12月1日去世:他的五个子女中小女儿王霞认为大哥王容侵犯了她的继承权,因此将王容起诉至人民法院。法院受理本案后,通知其余子女应诉。其中王老汉的二儿子王强明确表示放弃了实体权利,不再参加诉讼;而三儿子王欣未作出意思表示;大女儿王晶则明确表示
关于临时用水的说法,正确的有()。
红利支付导致公司借款需求的原因在于()。
银行资本发挥的作用比一般企业资本发挥的作用更为重要,下列不属于银行资本作用的是()。
坚持理论创新和实践创新也就是在哲学上坚持()。
习近平总书记指出了文化发展和文化传承的重要性,请谈谈你对文化自信的理解。
设用复制、粘贴的方法建立了一个命令按钮数组Command1,以下对该数组的说法错误的是()。
最新回复
(
0
)