首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元
[背景资料] 甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元
admin
2016-05-23
28
问题
[背景资料]
甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米,当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题:
事件三中,乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。
选项
答案
(1)事件三中,乙方不是逾期竣工。 (2)理由:由于甲方延迟25天才提供正式变更图纸,且乙方索赔成立,导致合同工期顺延至430天(405+25),而工程的实际工期为425天,所以工程实际上是提前竣工5天(430-425),甲方应向乙方支付提前竣工奖励。奖励金额为:5×5=25(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/41tPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
高速公路路堤施工中,横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于( )。
关于钢筋混凝土结构构造裂缝防治的说法,错误的是()。
公路隧道明洞顶的填土厚度应不小于()m。
关于水泥混凝土路面施工安全要点的说法,错误的是()。
【背景资料】某沿海大桥工程项目,主墩基础是48根桩径为1.60m的钻孔灌注桩,实际成孔深度为55m。大桥所处位置的地点情况为:表层为5m的砾石,以下为30m的卵漂石层,再下层为软岩层。施工单位进场后,针对本工程的特性,召集各专业技术人员
【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点,该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析,在具体施工中遇到以下情况:(1)由于第三方的原因,该工程被迫停工,停工时
关于隧道光面爆破特点的说法,正确的是()。
水泥按其性能及用途可分为( )。
在制作蜂窝铝板、铝塑复合板构件时应采用( )。
随机试题
A.痰气郁结,气机不畅B.气滞血瘀,痰凝正虚C.气郁痰火,阴阳失调D.气机逆乱,阴阳失调厥证的主要病机是
人民法院适用普通程序审理案件,一般应当自立案之日起()内审结。
申请设立期货交易所,应当向中国证监会提交的文件和材料有()。
《中华人民共和国合同法》规定的无效合同有哪些?
目前,旅游和食品等行业出现了很多不文明、不诚信的问题,有关部门制定了“黑名单”制度,并且已经初见成效,因此有人认为“黑名单”制度能够提升人们的道德水平,你怎么看?
在Windows2003Server中启用配置SNMP服务时,必须以_____________身份登录才能完成SNMP服务的配置功能。
下列______范围内的计算机网络可称之为局域网。
在Word2010中,要实现将文档目录转变为纯文本格式的最佳操作方法是()。
A、Atasupermarket.B、Atabookstore.C、Atalibrary.D、Atabank.C男士说他是来还这两本书的,女士说男士的书已经超期两天了.因此男士需要交罚款。由此可以推断,本对话发生在图书馆。
稳固的结构
最新回复
(
0
)