首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据标准施工合同通用条款的规定,下列原因引起的暂停施工,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润的有( )。
根据标准施工合同通用条款的规定,下列原因引起的暂停施工,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润的有( )。
admin
2022-02-14
31
问题
根据标准施工合同通用条款的规定,下列原因引起的暂停施工,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润的有( )。
选项
A、施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸
B、发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料
C、土方填筑工程施工中天降中雨,为保证施工质量监理人指示暂停施工
D、发包人为执行政府行政管理部门的指示而要求暂停施工
E、监理人为协调工程整体进度而指示暂停施工
答案
A,B,D,E
解析
标准施工合同通用条款规定,发包人责任造成的暂停施工,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类:
(1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者责任原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。
(2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险,如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。这类暂停施工,发包人通常只承担工程的损坏或损害以及工期损失,不承担承包人的经济及利润损失的责任。
(3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰,监理人从整体协调考虑指示某一承包人暂停施工。
(4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示,暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间,为了环境保护的需要,某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。选项C中天降中雨是不利气候条件,属于承包人应承担的风险责任。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3X0cFFFM
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
根据《建设工程委托监理合同》的规定,()是监理人的权利。
正常监理酬金中不属于直接成本费用的是()。
按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。
在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,纲领性的法律文件是()。
设备性能验收过程中,监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括()。
在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有()。
材料采购合同中,约定质量标准的一般原则中,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按()执行。
发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时,如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定,可以由()鉴定部门鉴定。
合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当()确定费用负担的责任。
随机试题
把大学生整个大学阶段的社会实践活动列入计划,系统地安排,并根据不同年级和阶段的特点、要求,开展不同内容的实践活动的原则是()。
某企业2008年4月份发生的部分经济业务如下:(1)1日,收到w公司投入货币资金360000元,存入银行。(2)3日,从银行借人资金500000元存入银行,其中借款期限10个月的为200000元,3年期的为300000元。(3
《医疗机构制剂许可证》应当标明
长效口服避孕药服药一次可避孕()
加涅的信息加工论将学习分为八个阶段,其中实现学习迁移属于()。
根据埃里克森的人格发展阶段理论,3-18岁处于哪个阶段?()
我国中央财政不断加大中西部财政转移支付力度,逐步缩小地区间基本公共服务差距,这是公共财政履行()职能的体现。
设讨论f(x)与g(x)的极值.
在指定字段或表达式中不允许出现重复值的索引是
Hereamidthesteelandconcretecanyons,greengrassgrows.Ahawthorntree(山楂树)standsinnewsoil,andfreshlydugplantsbe
最新回复
(
0
)