首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求:(1)2005年12月1日进场准备(指“四通一平”);(2)围堰填筑及基坑排水在2006年11月1日开始;(3
背景资料 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求:(1)2005年12月1日进场准备(指“四通一平”);(2)围堰填筑及基坑排水在2006年11月1日开始;(3
admin
2019-03-13
45
问题
背景资料
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求:(1)2005年12月1日进场准备(指“四通一平”);(2)围堰填筑及基坑排水在2006年11月1日开始;(3)围堰拆除及蓄水在2009年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划,其工作逻辑关系及持续时间见表1。
施工过程中发生如下事件:
事件一:技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1所示。
项目部技术负责人审核时发现,表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理,初始网络进度计划(图1)中部分逻辑关系有错,且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划,并上报得到批准。
事件二:由于未能及时提供场地,C1工作于2006年7月10日开始,承包人按监理人的要求采取了赶工措施,经170天完成任务,赶工费用2万元,承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三:坝体混凝土浇筑初期,因对已完成混凝土质量有疑问,监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验,由此增加费用4万元,承包人提出了索赔要求。
事件四:重力坝混凝土浇筑,至2008年6月30日累计完成工程量为300万m
3
。现场混凝土制备、运输、浇筑能力为22万m
3
/月。
问题:
根据事件二,分析承包人提出的索赔要求的合理性。
选项
答案
(1)未能及时提供场地属于发包人原因。承包人提出索赔赶工费2万元是合理的; (2)未能及时提供场地属于发包人原因,由此导致C1工作于2006年7月10日开始,经分析C1的总时差为4个月,C1工作按原计划最早可能开始时间为2006年3月1日,故超出总时差10天,所以承包人提出索赔10天工期是合理的。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/2fFPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁(其中丁为戊单位与戌单位组成的联合体)四家潜在投标人购买了资格预审文件,经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审,那么可以参加该土建标投标的单位包括()等。
水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构依法履行安全生产监督检查职责时,有权()。
全段围堰法导流按其导流泄水建筑物的类型可分为()。
水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为()。
对工程造成较长时间延误工期,经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是()。
某水闸建设工程项目,建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同,施工承包合同规定,水闸的启闭机设备由建设单位采购,其他建筑材料由施工单位采购。同时,建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量,经与设计单位商定,
竣工验收是工程完成建设目标的标志,是全面()的重要步骤。
根据《水利建筑工程预算定额》,土石方工程的计量分为()。
独立两次对同一工程量测算体积之较差,在小于该体积的3%时,可取()作为最后值.
随机试题
依据法律规定,在管制的判决和执行方面,下列说法不正确的是:
向环境保护行政主管部门报告的制度应包括()、程序及频次等,特别应提出污染事故的报告要求。
水泥混凝土路面使用真空脱水工艺时,拌和物适宜坍落度为()。
《商业银行法》规定。办理储蓄业务,应当遵循存款自由、取款自愿、存款有息、为存款人保密的原则。()
A公司是深圳证券交易所上市公司,目前总股本5000万元,每股面值1元,股价为50元。股东大会通过决议,拟10股配4股,配股价25元/股,配股除权日期定为2011年3月2日。假定配股前每股价格为56元,不考虑新投资的净现值引起的企业价值的变化。要求:假
在目标评价的步骤中,最为关键的一步是()。
下列与人的生理有关的叙述中,不正确的是()。
“一代天骄成吉思汗”属于______族。
设A是n阶矩阵,下列结论正确的是().
Inancientmythologytherewerenoimpassable______separatingthedivinefromthehumanbeings.(2013年3月中国科学院考博试题)
最新回复
(
0
)