背景某机电安装公司经过邀请招标、总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程，其中机修车间、工业给排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围，合同工期为18个月，总价一次包死。合同签订后，在业主的同意下，将部分非主体安装工程分包给三个具有

admin2017-05-08 31

问题背景
某机电安装公司经过邀请招标、总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程，其中机修车间、工业给排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围，合同工期为18个月，总价一次包死。合同签订后，在业主的同意下，将部分非主体安装工程分包给三个具有相应资质的分包队伍A、B、C。合同除工程范围、总价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生下列事件：
事件一：安装公司自己在露天进行钢结构制作，并采用二氧化碳气体保护焊焊接，遭到监理工程师的制止。制作完成后，发现钢结构吨位多出100t。遂向业主申请签证追加，遭到业主拒绝。
事件二：A分包商在一车间施工时，把与设备连接的压缩空气管道与给排水管道一起施工至车间外墙，安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明，在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认。
事件三：在离投产还有两个月的时候，安装公司总部组织生产大检查，发现B分包商因自身施工力量不足和安装公司协调不力使工期拖延7天。而C分包商却因质量把关不严，出现三处质量不合格现象。
事件四：B分包商增加人力和机具终于按期完工，并以此向安装公司提出赶工费的要求，遭安装公司拒绝。C分包商的两处质量问题及时处理，一处因已无法达到质量要求，经安装公司和业主同意，作让步处理。
问题:
安装公司向业主提出超100t钢结构制作安装工程量的签字索赔是否合理?简述理由。

选项

答案从合同条款分析，安装公司向业主提出的追加钢结构制作安装工程量索赔不合理。其理由是：合同明文规定总价一次包死，就意味着现场不存在签字追加的问题。产生的直接原因是安装公司在合同签订时，未认真地进行合同分析，未对图纸工程量进行核实，因而产生了工程量少算这一漏洞属安装公司自身责任。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/EvvwFFFM

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

枢纽工程专项验收的申请报告应包括的主要内容。

根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL／T5123—2000)，以下关于机组启动验收的说法，正确的是()。

根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发[2016]49号)，建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金包括()。

根据《水工混凝土施工规范》(DL／T5144—2001)，下列关于钢筋材质的控制要求错误的是()。

下列不属于施工导流按泄水建筑物型式划分的有()。

堤防工程的堤身填筑作业面的施工要求是()。

通风与空调系统调试方案应报(　　)审核批准。

患者男，32岁，1年来头部起红色斑片，上有弥漫性干燥鳞屑，躯干部为不规则，甲盖大小，淡红色斑片，覆以糠秕状鳞屑，瘙痒明显，伴舌淡苔白，脉细。

A.角膜小面B.角膜葡萄肿C.粘连性角膜白斑D.角膜薄翳E.角膜斑翳瘢痕组织中嵌有虹膜组织时属于

甲亢术后呼吸困难多发生于术后

A．血容量不足B．血容量轻度不足C．心功能不全，容量相对多D．容量血管收缩，肺循环阻力高E．心输出量低，容量血管过度收缩患者CVP低，血压低，应考虑()

对会计人员的表彰奖励应注意将物质奖励和精神奖励有机地结合起来。()

下列业务活动中，属于商业银行中间业务的有()。

查封、扣押、冻结属于法院对仲裁协助的()措施。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处．使之呈现一定的规律性。

下列选项中不属于法的起源的共同规律的是()。

Whilelongwalksaregreat,campingforseveraldaysisabetter,more【C1】________experience.Campinggivesusalltheability

机电工程管理与实务

一级建造师

枢纽工程专项验收的申请报告应包括的主要内容。

根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL／T5123—2000)，以下关于机组启动验收的说法，正确的是()。

根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发[2016]49号)，建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金包括()。

根据《水工混凝土施工规范》(DL／T5144—2001)，下列关于钢筋材质的控制要求错误的是()。

下列不属于施工导流按泄水建筑物型式划分的有()。

堤防工程的堤身填筑作业面的施工要求是()。

通风与空调系统调试方案应报( )审核批准。

患者男，32岁，1年来头部起红色斑片，上有弥漫性干燥鳞屑，躯干部为不规则，甲盖大小，淡红色斑片，覆以糠秕状鳞屑，瘙痒明显，伴舌淡苔白，脉细。

A.角膜小面B.角膜葡萄肿C.粘连性角膜白斑D.角膜薄翳E.角膜斑翳瘢痕组织中嵌有虹膜组织时属于

甲亢术后呼吸困难多发生于术后

A．血容量不足B．血容量轻度不足C．心功能不全，容量相对多D．容量血管收缩，肺循环阻力高E．心输出量低，容量血管过度收缩患者CVP低，血压低，应考虑()

对会计人员的表彰奖励应注意将物质奖励和精神奖励有机地结合起来。()

下列业务活动中，属于商业银行中间业务的有()。

查封、扣押、冻结属于法院对仲裁协助的()措施。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处．使之呈现一定的规律性。

下列选项中不属于法的起源的共同规律的是()。

Whilelongwalksaregreat,campingforseveraldaysisabetter,more【C1】________experience.Campinggivesusalltheability

通风与空调系统调试方案应报(　　)审核批准。