首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件: 事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申
某工程,建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件: 事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申
admin
2022-03-24
30
问题
某工程,建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件:
事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,由于该项工程变更不涉及修改设计图纸,施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
事件2:施工中遭遇不可抗力,导致工作C停工2个月、工作H停工1个月,并造成施工单位20万元的窝工损失,为确保工程按原计划时间完成,产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿35万元,工程延期3个月。
问题:
确定图2—4施工总进度计划的总工期及关键工作,计算工作G的总时差。
选项
答案
(1)总工期为25个月。 (2)关键工作有:A、C、E、F、H、J、L、N。 工作G总时差为3个月。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4x4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
()是指在市场经济条件下进行大宗物资设备买卖、工程建设项目的发包和承包以及服务项目的采购与提供时,广泛地引入竞争机制的交易方式。
合同法律关系的(),是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
设备工程合同是()合同,双方当事人的权利与义务是相互对应的,一方的权利等同于另一方的义务,反之亦然。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
若承包人送的报告自送达之日起()天内,工程师未予答复的,视为变更款报告已被确认。
未经勘察人同意,关于发包人对勘察人的投标书、专利技术和合理化建议的处理,错误的是()。
工程勘察委托任务的工作范围不包括()。
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
随机试题
震颤麻痹的面容是肝硬化可出现
A.骨髓细胞外铁升高,铁粒幼细胞数增高,转铁蛋白饱和度升高B.骨髓细胞外铁升高,铁粒幼细胞数增高,转铁蛋白饱和度降低C.骨髓细胞外铁升高,铁粒幼细胞数降低,转铁蛋白饱和度正常D.骨髓细胞外铁降低,铁粒幼细胞数降低,转铁蛋白饱和度降低E.骨髓细胞外铁
肾小管分泌NH4+的功能不足可导致()
下列各项生理功能活动中,属于自身调节的是
压片时颗粒质地过松易引起压片时粘合剂用量过多易引起
烧伤的严重程度主要根据是
下列可以成为行政诉讼第三人的有()。
某测验共有6个题目,50名被试在该测试各个题目上得分的方差是0.75、0.81、0.79、0.83、0.85、0.77。测试总分的方差是16.00。请回答下列问题:某被试的测验总分为65,估计其真分数95%的置信区间;
(1998年)计算积分
DistanceEducationIntroductionofdistanceeducation.focus:【T1】________andtechnology.aim:deliveringteaching
最新回复
(
0
)